Процесс сдачи-приемки проектной документации - Прочее

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1 Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания и действующими нормативными документами.
4.2 Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании договора, определяется техническим заданием.
4.3 При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.
4.4 Заказчик обязуется принять Работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки этапа работ и отчетных документов, указанных в техническом задании, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. Если в течении 5-и дней со дня получения акта сдачи-приемки этапа работ и отчетных документов Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ Работа считается принятой.
4.5 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6 Если в процессе работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в течение 5-дневного срока известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
4.7 Приемка документации осуществляется должностными лицами Заказчика, акт приемки подписывает руководитель или лицо, его замещающее.

число экземпляров и наличие электронной копии оговаривается в ТЗ. у нас были случаи когда Заказчик требовал 2 экземпляра твердой копии и электронку и когда он требовал 6 экземпляров твердой копии (просто все это учитывается сметой)

7. СРОК ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока выполнения работ, вплоть до окончания расчетов между сторонами. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

4.1 Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания и действующими нормативными документами.
4.2 Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании договора, определяется техническим заданием.
4.3 При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.
4.4 Заказчик обязуется принять Работу в течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки этапа работ и отчетных документов, указанных в техническом задании, и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ. Если в течении 5-и дней со дня получения акта сдачи-приемки этапа работ и отчетных документов Заказчик не направил Исполнителю мотивированный отказ Работа считается принятой.
4.5 В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
4.6 Если в процессе работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в течение 5-дневного срока известить друг друга о ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ.
4.7 Приемка документации осуществляется должностными лицами Заказчика, акт приемки подписывает руководитель или лицо, его замещающее.

число экземпляров и наличие электронной копии оговаривается в ТЗ. у нас были случаи когда Заказчик требовал 2 экземпляра твердой копии и электронку и когда он требовал 6 экземпляров твердой копии (просто все это учитывается сметой)

7. СРОК ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ.

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение всего срока выполнения работ, вплоть до окончания расчетов между сторонами. Стороны могут расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию.

Акт о приёмке выполненных работ образец - примеры нормативных документов

Составлять акт можно как по выполнению всего объшма работ, так и при сдаче определшнного шага проектных либо промежных работ. Нужно осознавать, подтверждает выполнение и пришмку работ, который доказывает расходы заказчика, что акт пришма - передачи является принципиальным документом. Ежели пришмка осуществляется поэтапно, то ответственность за недочеты уже законченных сданных работ, появившихся не по вине подрядчика, который принял работы и подписал документ, будет лежать на заказчике комиссии. Акт приемки выполненных работ пишется в случайной форме, по которому были проведены работы услуги; наименование выполненных работ оказанных услуг; общественная стоимость работ услуг без учета ндс и с ндс; реквизиты исполнителя и заказчика; подписи ответственных лиц и печати сторон, акт выполненных работ оказанных услуг; регистрационный номер и дата составления акта; ссылка на номер и дату контракта, но некие реквизиты должны в нем непременно присутствовать: наименование документа допускаются различные варианты, акт сдачи - приемки выполненных работ, более распространенные: акт выполненных работ, акт приемки выполненных работ. Для составления отчетности необходимо выполнить несколько обычных шагов с подсказками. Это документ, который составляется исполнителем заказчику с целью доказательства факта выполнения работ или оказания услуг по договору меж ними. Акт выполненных работ оказанных услуг составляется, а 2-ой остается у заказчика, потом подписанный обеими сторонами один экземпляр ворачивается исполнителю, подписывается исполнителем в 2-ух экземплярах и передается на подпись заказчику. Составление акта может быть в вольной форме, с указанием нужных реквизитов, или по определшнному эталону. В акте сдачи приемки выполненных работ показываются виды и стоимость работ услуг. Правила составления и советы по составлению документов. Веб - бухгалтерия содержит нужные в работе эталоны и примеры бланков, а отчеты для вас поможет составить электронный мастер. В акте показываются виды и стоимость выполненных работ оказанных услуг. Выполненных работ оказанных услуг. Разница меж работами и услугами заключается в следующем: итог выполненных работ постоянно вещественен, а услуг. Акт пришма - передачи работ состоит из 2-ух частей - вводной и основной. Заглавие документа; дата составления; состав принимающей комиссии; наименование подрядчика; место составления; описание выполненных работ; подписи, а при необходимости и гриф утверждения. Составленный отчет сходу же можно выслать в инспекцию через веб. Акт пришма - передачи работ, выполненных подрядным методом, и подтверждает отсутствие претензий меж заказчиком и исполнителем работ, который нужен для передачи объектов, документ. Исключение составляют строительно - монтажные работы, для которых разработана типовая форма кс-2. Эталоны, шаблоны и бланки документов. В этом случае обнаруженные недочеты непременно фиксируются в акте. Отсутствие заморочек с наполнением документов для вас гарантирует веб - бухгалтерия, мош дело, эталоны и советы по наполнению, акт технической готовности объекта, акт приемки - передачи работ и услуг - в сервисе вы отыщите нужные формы бланков, базу готовых ответов на вопросцы пользователей.

Акт о приёмке выполненных работ образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 12
Регистрация: 30.09.2012
Пользователь №: 18303
Спасибо сказали: 0 раз(а)

акт о приёмке выполненных работ образец

Шаблон Акта Выполненных Работ - baykalled

Акт сдачи документации

Акт приема передачи проектной документации

Господа, срочно нужен акт приема-передачи дел при смене… 3 мая 2007

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ результатов выполненных работ. (наименование проектной документации и этапа работ).

Юридическая и налоговая консультация онлайн > Формы документов > Образцы договоров > Как составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества образец (типовая форма)
АДВОКАТСКОЕ БЮРО ШМЕЛЁВА
Целями создания этого сайта являются: повышение юридической грамотности всех желающих и оказание нового вида юридической помощи - через Internet. Теперь Вам достаточно обратиться к нам по Internet, и мы окажем Вам квалифицированную юридическую помощь
Меню сайта: Налоговая консультация Юридическая консультация Деньги Карта сайта Контакты Новые законы О нас Образцы документов Разное Словарь терминов Справка Статьи Цены Юристы шутят
Как составить акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества
образец (типовая форма)
Что такое акт приемки приема-передачи товара, оборудования и другого имущества и зачем он нужен
Форма акта приема-передачи товара, оборудования и другого имущества, порядок его составления и подписания
состав лиц, участвующих в приемке товара и подписывающих акт приема-передачи товара
п еречень действий покупателя по обеспечению приемки товара
сроки осмотра и проверки товара
порядок уведомления поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках товара
срок уведомления поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках товара
прочие условия приемки товара
порядок осмотра и проверки полученного товара
место и сроки осмотра и проверки товара
осмотр и проверка при приобретении товара для перепродажи
способ и порядок проверки количества и ассортимента товара
способ и порядок проверки качества и комплектности товара
Содержание акта приема-передачи товара, оборудования и другого имущества
Образец (типовая форма) приема-передачи товара, оборудования и другого имущества
Полезные ссылки по теме
Что такое акт приема-передачи товара, оборудования и другого имущества и зачем он нужен
Акт приема-передачи имущества (товара, оборудования) - это документ, подтверждающий факт передачи продавцом или поставщиком товара, оборудования и другого имущества и получения покупателем этого имущества.
Этот документ использоваться в:
договоре оптовой купли-продажи;
договоре розничной купли-продажи, в т.ч. при купле-продаже автомобиля;
договоре купли-продажи квартиры и другого недвижимого имущества;
договоре поставки материалов и оборудования;
договоре аренды недвижимости;
договоре аренды оборудования;
договоре аренды другого имущества (автомобиля);
договоре подряда.
Документом, подтверждающим факт передачи имущества продавцом и его получения покупателем является акт приема-передачи (название этого документа может быть различным - акт приемки, акт сдачи-приемки и т.д.).

Образцы по теме: Акт, Труд. АКТ N ___. сдачи-приемки документации (дел). при увольнении работника.

По этим причинам рекомендуется предусмотреть в договоре условие о составлении данного документа.
При согласовании условия о составлении и подписании акта приемки-передачи стороны могут определить в договоре следующее:
форму акта приема-передачи, порядок его составления и подписания;
содержание акта;
использование в качестве акта универсального передаточного документа.
Если стороны не разработали собственный порядок приемки товара, то приемка должна соответствовать обычно применяемым условиям и общим положениям об осмотре и принятии товара (статьи 483, 484, 513, 515 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК)), а также обязательным правилам и процедурам, если таковые установлены законом, иными правовыми актами, применяемыми независимо от условий договора.
Форма акта приема-передачи имущества, порядок его составления и подписания
Порядок приемки, в том числе порядок проверки качества товара, может быть установлен в нормативно-правовых актах (п. 1 ст. 474 ГК), предусматривающих обязательные требования к данному порядку либо применяемых сторонами добровольно.
Обязательные требования к процессу производства и реализации, в том числе приемки товаров, определяются техническими регламентами (абз. 25 ст. 2, п. 3 ст. 7 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании").
Требования к порядку приемки товаров содержатся также в государственных стандартах (например: ГОСТ 31339-2006 "Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб", ГОСТ 10632-2007 "Плиты древесно-стружечные. Технические условия").
Если стороны хотят осуществлять приемку по индивидуальному порядку, его необходимо самостоятельно разработать и включить в договор. При этом порядок приемки должен быть составлен с учетом всех особенностей товара ( технически сложный товар, товар, требующий специальных методов измерения веса, объема, специальных методов определения качества, и пр.).
При разработке собственного порядка приемки товара необходимо согласовать следующее:
состав лиц, участвующих в приемке товара;
перечень действий покупателя по обеспечению приемки товара;
сроки осмотра и проверки товара;
порядок уведомления поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках товара;
срок уведомления поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках товара;
последствия уклонения от подписания акта одной из сторон;

Акт приемки-передачи проектной документации. Утвержден постановлением Совмина от 29.10.2010 N 1592.

прочие условия приемки товара. Состав лиц, участвующих в приемке товара
Стороны могут установить в договоре уполномоченных представителей, которые будут подписывать акт приемки товара. Для этого в нем необходимо указать:
фамилию, имя, отчество и должность лица;
документы, подтверждающие полномочия этого лица, которые должны быть предъявлены при подписании акта.
Это условие договора может быть изложено так:
"Подписание акта приемки товара будут осуществлять:
от имени продавца: главный инженер __________________, действующий на основании доверенности № __, выданной "__" _______ ___ г.;
от имени покупателя - водитель-экспедитор ____________________, действующий на основании доверенности № __, выданной "__" _______ ___ г.
Для подтверждения полномочий на подписание акта представители сторон предъявляют заверенные копии доверенностей, а также документы, удостоверяющие личность".
Если стороны не указали в договоре лицо, уполномоченное осуществлять приемку, а сам акт подписан не лицом, который вправе действовать от имени организации без доверенности, то такой акт не может быть принят в качестве доказательства получения товара покупателем ( п. 1 ст. 183 ГК). Поэтому продавец (поставщик, арендодатель) не сможет требовать оплаты, но последующее одобрение сделки представляемым (п. 2 ст. 183 ГК) влечет возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей по данной сделке с момента ее совершения. Прямое последующее одобрение может выражаться в письменном или устном одобрении, даже если оно адресовано не контрагенту, в признании представляемым претензии контрагента, в конкретных действиях, свидетельствующих об одобрении сделки. Перечень действий покупателя по обеспечению приемки товара
В числе обязанностей покупателя, необходимых для принятия товара (подготовка и обеспечение приемки (п. 2 ст. 484, ст. 513 ГК), в договоре могут быть указаны следующие обязанности:
обеспечить наличие транспорта для вывоза товара (при условии его самовывоза) к определенной дате и определенному времени;
обеспечить наличие человеческих и технических ресурсов для погрузочно-разгрузочных работ с указанием места, даты и времени их проведения (если по договору погрузка или разгрузка осуществляется силами покупателя);
подготовить помещение для приемки, подъезд и проход к нему;
обеспечить присутствие представителя покупателя, уполномоченного уставом или доверенностью на приемку товара;
обеспечить наличие измерительных приборов и прочей техники, необходимой для оценки количества и качества товара;
обеспечить сохранность груза при приемке, если товар доставляется покупателю (т.е. с момента привоза груза покупателю до окончания приемки). В частности, можно указать правила приемки для хрупких товаров и товаров, требующих особых условий хранения;
соблюдать согласованный срок разгрузки товара из вагона или контейнера;
совершать иные действия в зависимости от специфики товара.
В договоре эти условия могут быть изложены так:
"Покупатель обязуется совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, в том числе обеспечить подачу транспорта и присутствие своих уполномоченных представителей в нужном количестве для приемки, погрузки и вывоза товара в день и месте выборки товара, определенных договором".
Если в договоре не указан перечень действий покупателя по обеспечению приемки, то в этом случае покупатель обязан совершить действия, необходимые с его стороны в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями (п. 2 ст. 484, ст. 513 ГК), а также установленные законом, иными правовыми актами.
Сроки осмотра и проверки товара
Статья 513 ГК устанавливает, что принятые товары должны быть осмотрены покупателем в определенный срок. В этот же срок должны быть проверены качество и количество поставленного товара (п. 2 ст. 513 ГК). При этом конкретного срока, в течение которого покупатель должен осмотреть товар и проверить его качество и количество, законодатель не устанавливает. Поэтому в договоре необходимо точно определить срок принятия товара и срок извещения о необходимости приступить к его приемке.
Если в договоре не определены сроки осмотра и проверки товара, то покупатель обязан осмотреть товары в срок, определенный законодательством или обычаями делового оборота (п. 2 ст. 513 ГК). Порядок уведомления поставщика о выявленных несоответствиях и недостатках товара
Данное условие включает в себя последовательность совершения действий сторон при выявлении покупателем несоответствия товара условиям договора о качестве, комплектности, количестве и ассортименте (ст. ст. 483, 513 ГК РФ) и должно содержать:
порядок, сроки, форму составления и подписания актов о недостатках (рекламаций, претензий и т.п.), решение вопроса об участии представителя поставщика или иных лиц при их составлении;
порядок и форму направления поставщику уведомлений и претензий о выявленных недостатках и несоответствиях, обнаруженных не в его присутствии (например, при приемке товара от транспортной организации);
порядок проведения экспертизы для установления причины и момента возникновения недостатков.
Это усл

АКТ ПРИЕМКИ-СДАЧИ документации и печати должника г Кроме акте указывается имущество, обязанности по передаче которого не исполнены ввиду его утраты.

20__г. сдачи-приемки разработанной проектно-сметной документации по договору №___ от на средства измерений и оборудование УУТЭиТ; – утвержденный Акт допуска

Акт приема-передачи документов – образец составлен в произвольной форме. Открытое акционерное общество УТВЕРЖДАЮ «.

по проверке и приему-передаче. кадровой документации. Акт приема-передачи кадровой документации N 4.

Акт приемки-сдачи документации и печати должника г. Акт приема-передачи документов - образцы документов.14 июля 2015

Акт приема передачи бухгалтерской документации Общества с ограниченной ответственностью «Рога и Копыта».22 июня 2011

Download: Пример акта сдачи-приемки проектной документации. Договорная и сопутствующая документация

В договоре прописан подробно прописан порядок сдачи документации Директор Фирмы1 подписал акт сдачи-приемки без соблюдения вышеуказанного порядка.31 августа 2014

Рассмотрим порядок сдачи документов (дел) организации в архив в случаях трудовые книжки (невостребованные); акты о несчастных случаях и др.

Лица, подписавшие настоящий акт передачи дел свидетельствуют, что на момент передачи дел у них нет 3.Реестр замечаний к бухгалтерской документации.

Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации. Акт приёма-сдачи на выполнение разовых работ.

Акт передачи оборудования, комплектующих и технической документации Акт приема - сдачи (к трудовому соглашению на выполнение разовых работ).

Форумы разработчиков технической документации » Образцы документации Акт сдачи-приемки работ. Войдите на сайт для отправки комментариев.

Речь идет об актах приема-сдачи материальных ценностей, документов, дел, а также об актах ревизии, инвентаризации*(1), расследования аварий

Акт приема-передачи документации относят к официальным документам, имеющим Акт приема-передачи техники. Акт сдачи-приемки электромонтажных работ.

Акт передачи рабочей документации для производства работ Акт готовности объекта к Акт о проведении растяжки компенсаторов Акт сдачи-приемки кранового пути в

Образец акта приема передачи документов. Например, при передаче проектной документации стоит использовать разработанный бланк.

Акт доступен для бесплатного скачивания после просмотра небольшой рекламы. Ссылка откроется в новом окне.

Акт приема-передачи документов – официальный вид документов, согласно которому фиксируется передача деловой документации из одних рук в другие.

добрый день! подскажите как правильно оформить акт приема-передачи документов студента, который был на опеке учереждения в Управление опеки и попечительства.

потребовать акт инвентаризации бухгалтерской документации и сами документы. Состояние соблюдения требований при составлении и сдаче бухгалтерской отчетности

Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации.

Подробное описание документа: Акт сдачи-приемки материалов и технической документации

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 2016 - образец

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя разработку проектно - сметной документации на стадии _________________ по объекту __________________________________________.

1.2. Подрядчик передает Заказчику документацию для однократного использования при строительстве объекта по адресу ____________________ __________________________________________.

1.3. Подрядчик передает Заказчику неисключительное право на использование документации, указанной в п. 1.1, способом, указанным в п. 1.2 настоящего договора.

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления проектно - сметной документации для строительства, а также утвержденному заданию на проектирование.

1.5. Для исполнения настоящего договора Заказчик передает Подрядчику исходно - разрешительную документацию (в том числе утвержденное задание на проектирование) по перечню и в сроки, определенные в приложении N 1 к настоящему договору <*>.

<*> Не приводится.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.3. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Заказчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

2.1.4. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 762 ГК РФ.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3.2. Представлять Заказчику проектно - сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

2.3.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно - сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации и Москвы.

В случае, если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно - сметную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства.

2.3.5. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.3.6. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять проектно - сметную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

2.3.7. Согласовывать готовую проектно - сметную документацию с Заказчиком, а при необходимости совместно с Заказчиком - с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.8. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет _________, кроме того, НДС 20% - ______________, всего ________________.

Указанная сумма является договорной ценой и подлежит уточнению при:

- изменении коэффициента инфляции, устанавливаемого Региональной межведомственной комиссией по ценовой и тарифной политике при Правительстве Москвы;

- уточнении фактических объемов работы;

- уточнении стоимости строительства, определенной в сметном расчете.

3.2. В случае введения в действие нормативных актов, влияющих на ценообразующие факторы, стоимость продукции, подлежащей сдаче Заказчику после введения в действие этих актов, подлежит пересчету.

3.3. В стоимости продукции не учтены расходы за дополнительное (сверх оговоренного в п. 4.3.1) количество экземпляров документации. Оплата этих расходов производится Заказчиком по фактическим затратам по предъявлении накладной - счета.

3.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.4.1. В течение 3 банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит авансовый платеж в размере 40% от договорной цены, т.е. ________________, кроме того НДС 20% - ___________________, всего _____________________, с последующим удержанием его в пропорциональных размерах из оплачиваемых работ.

3.4.2. Текущие платежи производятся Заказчиком поэтапно за разработанную проектно - сметную документацию в соответствии с календарным планом работ не позднее 5 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи - приемки выполненных работ по этапу либо с того момента, когда акт должен быть подписан в соответствии с п. 4.3.2 настоящего договора <*>.

<*> По объектам городского заказа Заказчик оплачивает Подрядчику: после сдачи утверждаемой части проектно - сметной документации (до экспертизы) 80% стоимости работ, а 20% перечисляет после ее утверждения с учетом результатов экспертизы (в соответствии с п. 3.4 постановления Правительства Москвы от 05.12.2000 N 953 "О совершенствовании систем управления качеством в строительстве г. Москвы").

4.1. Сдача разработанной проектно - сметной документации осуществляется по этапам, состав и сроки которых определяются в календарном плане работ.

4.2. В случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:

а) выдачи исходно - разрешительной документации;

б) выплаты аванса;

в) оплаты выполненных этапов работ

сроки начала и окончания работ по договору переносятся Подрядчиком в одностороннем порядке на период просрочки исполнения Заказчиком обязательств по договору.

4.3. Готовность проектно - сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта сдачи - приемки, который оформляется в следующем порядке:

4.3.1. В сроки, установленные календарным планом работ, Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной акт сдачи - приемки выполненных работ с приложением ____ комплектов проектно - сметной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком разработанной проектно - сметной документации.

4.3.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно - сметной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации и Москвы, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям Мосгосэкспертизы, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре.

4.3.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Если в процессе разработки проектно - сметной документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.5. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.6. Внесение изменений и дополнений в проектно - сметную документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору.

4.7. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки проектно - сметной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации, а также в процессе эксплуатации объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, вызванные недостатками проектно - сметной документации.

5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

5.4. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.4.2 договора) он выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 25% от суммы долга.

5.5. При нарушении Подрядчиком сроков сдачи разработанной документации, установленных календарным планом работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки, но не более 25% стоимости работ по этапу.

5.6. Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. Если согласие не будет достигнуто в течение двух недель, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде г. Москвы.

5.7. Требование об исполнении, изменении или о расторжении настоящего договора может быть заявлено Стороной в арбитражный суд после получения отказа других Сторон о выполнении требования либо неполучения ответа на требование в десятидневный срок с момента получения другими Сторонами такого требования.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

7.1. Срок действия договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

8.2. Требования п. 8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9.1. Заказчик вправе использовать проектно - сметную документацию для строительства, созданную по настоящему договору, в пределах способа, срока и территории, установленных п. ___ настоящего договора. Право на все другие виды использования Заказчику не передаются.

9.2. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает предусмотренные договором права на использование проектно - сметной документации для строительства. В этом случае права на использование проектно - сметной документации для строительства, оговоренные настоящим договором, остаются за Подрядчиком.

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства.

9.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- приложение N 1 - перечень и сроки представления исходно - разрешительной документации (в том числе утвержденного задания на проектирование);

- приложение N 2 - календарный план работ;

- приложение N 3 - _____________________.

9.6. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

10.1. Заказчик: _____________________ -

10.2. Подрядчик: ____________________ -