Договор на выполнение маркшейдерских работ 2016 - образец

1.1. Маркшейдер обязуется по заданию Заказчика на основании предоставленного им проекта (и проекта маркшейдерских работ) выполнить маркшейдерские работы, а Заказчик обязуется принять результаты работ (далее - Результат) и оплатить стоимость работ.

1.2. Маркшейдер обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.3. Право Маркшейдера осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором, подтверждается лицензией N _____ от "__"__________ ____ г. выданной _________________________.

1.4. Маркшейдер (выбрать нужное по обстоятельствам):

1.4.1. Своевременно и качественно выполняет маркшейдерское обеспечение работ при проектировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, консервации или ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.4.2. Осуществляет необходимые геодезические измерения и ведет полевую документацию.

1.4.3. Осуществляет привязку проектов горных выработок, сооружений, трасс и других объектов к условиям местности и переносит их в натуру.

1.4.4. Наносит на территории объекта и прилегающей территории маркшейдерскую опорную сеть. Маркшейдерские опорные сети на земной поверхности создаются методами триангуляции, трилатерации, полигонометрии 4 классов, 1 и 2 разрядов, нивелированием III и IV классов в соответствии с установленными требованиями, в том числе с использованием спутниковой аппаратуры.

1.4.5. Определяет и своевременно наносит на горно-графическую документацию опасные зоны возможного прорыва воды и газа в действующие выработки, зоны повышенного горного давления, газодинамических проявлений, выбросов и горных ударов.

1.4.6. Участвует в составлении планов и соответствующих разделов проектов проведения горных, геолого-разведочных и других работ, а также осуществлении контроля за их выполнением.

1.4.7. Задает направления горным выработкам, контролирует соблюдение их проектных направлений, сечений, уклонов, габаритов и профилей.

1.4.8. Осуществляет учет движения и потерь запасов полезных ископаемых, расчет размеров и построение границ предохранительных целиков под объекты, подлежащие охране, а также контроль за их соблюдением.

1.4.9. Ведет учет выработанного пространства, добычи горной массы и полезных ископаемых, потерь и разубоживания при их добыче, объема выполненных горнопроходческих и очистных работ по участку.

1.4.10. Подготавливает документацию и материалы для технических расчетов взрывных работ.

1.4.11. Обеспечивает соблюдение технико-технологических норм и правил при производстве маркшейдерских работ.

1.4.12. Следит за состоянием, ведет учет и обеспечивает сохранность геодезических знаков, прилегающих к территории строительной площадки или карьера в пределах горного отвода.

1.4.13. Участвует в согласовании и подготавливает геодезические материалы для оформления земельных отводов под строительство объектов.

1.4.14. Выполняет поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов, обеспечивает их правильную эксплуатацию и хранение.

1.4.15. Осуществляет камеральную обработку материалов, выполняет расчетные работы, составляет планы, схемы, профили и другие графические материалы.

1.4.16. Оформляет производственную документацию и отчетность.

1.4.17. Обеспечивает и контролирует соблюдение правил учета и хранения материалов маркшейдерских работ, законодательства в области геологического изучения недр, недропользования, охраны недр и окружающей среды, правил охраны труда, противопожарной защиты.

1.4.18. Руководит техниками-маркшейдерами и рабочими, в том числе предоставленными Заказчиком при проведении маркшейдерских работ.

1.4.19. Участвует в осуществлении контроля за соблюдением требований Закона Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", иных федеральных законов и нормативно - правовых актов при проведении маркшейдерских работ.

1.4.20. Ведет мониторинг состояния недр, включая процессы сдвижения горных пород и земной поверхности, геомеханических и геодинамических процессов при недропользовании в целях предотвращения вредного влияния горных разработок на горные выработки, объекты поверхности и окружающую природную среду.

1.4.21. Обосновывает нормативы потерь и разубоживания полезных ископаемых при их добыче.

1.4.22. Готовит материалы по переоценке и списанию с учета Заказчика запасов полезных ископаемых, исходных данных для исчисления платежей при пользовании недрами, по оформлению горных и земельных отводов, лицензий на пользование недрами, геометризации месторождений полезных ископаемых.

1.4.23. Ведет установленные федеральные формы государственного статистического наблюдения по учету запасов полезных ископаемых, объемов добычи, извлечения и потерь полезных ископаемых и др.

1.4.24. Анализирует состояние промышленной безопасности в части вопросов геолого-маркшейдерского контроля, охраны недр в организации, в том числе путем проведения соответствующих экспертиз.

1.4.25. Разрабатывает и внедряет меры, направленные на улучшение состояния промышленной безопасности в части геолого-маркшейдерского обеспечения горных работ, охраны недр, предотвращение ущерба окружающей природной среде.

1.4.26. Выполняет работы, направленные на предупреждение аварий.

1.4.27. Вносит предложения по корректировке проектов строительства, реконструкции, консервации и ликвидации объектов по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, годовых планов развития горных работ (годовых программ работ), рекультивации земель, нарушенных горными работами.

1.4.28. Участвует в работе по приемке в эксплуатацию новых и реконструированных объектов по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а также по приемке работ по их консервации и ликвидации.

1.4.29. Участвует в разработке и реализации мероприятий по безопасному ведению горных работ вблизи опасных зон, предупреждению и ликвидации аварий, охране зданий, сооружений и окружающей природной среды от вредного влияния горных разработок, рациональному и комплексному использованию месторождений полезных ископаемых, а также в рассмотрении и решении других вопросов, связанных с геологическим и маркшейдерским обеспечением.

2.1. Стоимость работ составляет _____ (__________), в том числе НДС _____% - _____ (__________) рублей.

2.2. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению Сторон.

2.3. В течение _____ банковских дней с момента получения Заказчиком счета, счета-фактуры и акта выполненных работ Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 2.1 настоящего договора, на расчетный счет Маркшейдера.

3.1. Маркшейдер обязуется выполнить маркшейдерские работы в течение _______________ с момента подписания Сторонами настоящего договора.

4.1. Маркшейдер обязан:

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором.

4.1.2. Согласовать готовые Результаты с Заказчиком, а при необходимости - с компетентными государственными органами (органами местного самоуправления).

4.1.3. Передать Заказчику готовые Результаты не позднее "__"__________ ____ г.

4.2. Маркшейдер не вправе передавать Результаты и/или документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Не позднее _______________ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Маркшейдеру задание на выполнение работ, а также проект и следующие исходные данные: _________________________.

4.3.2. Оплатить Маркшейдеру установленную настоящим договором стоимость работ.

4.3.3. Оказывать следующее содействие Маркшейдеру в выполнении маркшейдерских работ: _________________________.

4.3.4. В случае существенного изменения задания Заказчика и/или исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Маркшейдера, повлекших за собой значительное удорожание маркшейдерских работ, по требованию Маркшейдера возместить последнему возникшие в связи с этим документально подтвержденные дополнительные расходы.

5.1. Маркшейдер несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства (создания), а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Результатов.

5.2. При обнаружении недостатков в Результатах Маркшейдер по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Результаты в соответствующей части, а также возместить Заказчику документально подтвержденные убытки, понесенные Заказчиком в связи с недостатками Результата.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения маркшейдерских работ Заказчик вправе потребовать от Маркшейдера уплаты Заказчику пени в размере _____% за каждый день просрочки.

5.4. В случае неоплаты или несвоевременной оплаты Результатов Заказчик по требованию Исполнителя выплачивает неустойку (пени, штраф) в размере _____% (__________ процента) от _________________________.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по договору, если причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) является чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (обстоятельство непреодолимой силы). Под форс-мажорными обстоятельствами, (обстоятельствами непреодолимой силы) понимаются чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий участников экономического соглашения обстоятельства, в связи с которыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Маркшейдером спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Маркшейдер, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Маркшейдером условий настоящего договора и технической документации. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

7.3. В случае если результат переговоров не будет достигнут, спор подлежит рассмотрению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны.

8.2. Все уведомления, полученные по факсу или электронной почте, считаются надлежащими после подтверждения их получения.

телефон ________________________, факс ________________________,

адрес электронной почты ________________________________________

телефон ________________________, факс ________________________,

адрес электронной почты ________________________________________

Топографо-геодезические и землеустроительные работы Архив - Бесплатная юридическая консультация онлайн Украина: бесплатный онлайн юрист ЮрФорум Proxim

У кого есть образец договора на выполнение топографо-геодезических и земеустроительных работ? Сбросьте, пожалуйста. Очень нужно. Заранее благодарна

если для вас это еще актуально, пожалуйста:

Договор
на выполнение работ
г. « ____»_________2007 г.

__________________________________________________ __________________________________________________ _____________________________. в дальнейшем именуемый Заказчик, с одной стороны, и
ООО _________, лицензия на проведение Землеустроительных работ Серии ____ от ______, лицензия на выполнение топографо-геодезических, картографических работ Серии_____ от _______, в лице т______________, действующего на основании Устава ив дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы
по разработке проекта землеустройства по отводу земельного участка __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ ________________________ расположенного по адресу __________________________________________________ _____________________________________

2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Исполнитель выполняет работы по настоящему договору в течении _____ дней, с момента получения аванса по договору.
2.2. Срок выполнения работ может быть изменен в случае:
• несвоевременного предоставления информации и документации необходимой для выполнения работ;
• ненадлежащего исполнения обязательств Заказчиком по настоящему договору.
2.3. Исполнитель передает, а Заказчик принимает выполненную работу, по акту выполненных работ. В срок не более 5 дней Заказчик рассматривает полученные от Исполнителя материалы и направляет акт выполненных работ Исполнителю. В случае возникновения обоснованных замечаний при рассмотрении материалов, Заказчик направляет их Исполнителю в письменном виде.
В случае не получения Исполнителем от Заказчика в течение 10 календарных дней подписанного акта или мотивированных возражений, или замечаний, работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору, согласно протоколу согласования договорной цены, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, составляет _________
( __________________________________________________ ________________), в том числе НДС.
3.2. Расчеты за работу по настоящему договору осуществляются в следующем порядке:
• Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату, в размере 100% стоимости работ по настоящему договору, в течение 5 - ти календарных дней с момента подписания настоящего договора;
3.3. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя по реквизитам, указанным в настоящем договоре или внесением наличных в кассу предприятия.
3.5. Затраты по оплате услуг сторонних организаций по предоставлению Исполнителю необходимой информации, возлагаются на Заказчика.
4. Обязанности сторон
4.1.Исполнитель обязуется выполнить работы, являющиеся предметом настоящего соглашения, в порядке и сроки, устанавливаемые договором.
4.2. Исполнитель обязуется использовать предоставляемую Заказчиком информацию исключительно в целях выполнения работ по настоящему договору, а также не предоставлять данную информацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
4.3. В случае возникновения препятствий при проведении работ по осуществлению работ со стороны физических или юридических лиц, Исполнитель обязан в письменном виде уведомить Заказчика о невозможности продолжения выполнения работ.
4.4. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем по конкретному договору, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим соглашением.
4.5. Заказчик предоставляет в 3-х дневный срок с момента подписания договора Исполнителю материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему договору
4.6. Заказчик при необходимости принимает участие в выполнении подготовительного этапа работ.
4.7. Заказчик предоставляет дополнительную информацию, необходимую для выполнения работ, на основании письменной заявки Исполнителя, не позднее 5 дней с момента ее получения.
4.8. Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону об изменении своих платежных реквизитов, юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов в течение 5-ти дней со дня возникновения соответствующих изменений.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ и нарушение обязательств по настоящему договору.
• за нарушение сроков выполнения обязательства, указанного в п. 2.1. настоящего договора, взыскивается Заказчику пеня в размере двойной учетной ставки НБУ суммы договорной стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки,
5.2. Заказчику несет ответственность:
• за просрочку выполнения денежного обязательства по п.3.2. настоящего договора, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% от договорной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего договора, за каждый день просрочки, а в случае задержки платежа более чем на 30 календарных дней дополнительно выплачивает штраф в сумме 20% от суммы предусмотренной п.3.1. настоящего Договора.
5.3. Выплата неустойки не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору.
5.4. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины и настоящим договором.
5.5. Сторона, которая нарушила обязательства, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если она докажет, что это нарушение произошло не по ее вине.
6. Порядок разрешения споров
6.1. При возникновении спорных ситуаций или претензий, касающихся выполнения данного договора, Стороны обязуются уведомить друг друга об этом в письменном виде.
6.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами во время работы по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат передаче на рассмотрение в суде в соответствии с установленной законодательством подсудностью и рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Украины.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Каждая из Сторон обязуется уведомить другую Сторону об изменении своих платежных реквизитов, юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов в течение 5-ти дней со дня возникновения соответствующих изменений.
7.4. В случае изменения индекса цен в период выполнения исполнителем работ по настоящему договору, а также в связи с изданием новых нормативных актов органами исполнительной и законодательной власти, влияющих на стоимость выполнения работ, Стороны согласовывают ее разницу в дополнительном соглашении к настоящему договору.
7.5. В случае не оплаты работ Заказчиком Исполнитель имеет право приостановить выполнение работ и не передавать выполненные работы Заказчику до момента полной оплаты выполненных работ.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 9. Адреса и реквизиты сторон

____________________________________________
(Фамилия Имя Отчество) __________________________________________________ __________________________________________
№ телефона

Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Договор подряда на выполнение кадастровых работ, 2016, 2017 - Типовой договор подряда - Образцы и бланки договоров

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

г.___________________ «___»_________________ 20____г.

________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующей на основании _______________________________________________, с одной стороны, и гр.________________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика обеспечить выполнение кадастровых работ согласно заявке от «___»____________ 20__ г. и передать Заказчику документы, подготовленные в результате выполнения этих работ, а Заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы.

1.2. Земельный участок, в отношении которого проводятся кадастровые работы, расположен по адресу: __________________________________________________________________________________________________.

2.1.1. Обеспечить выполнение кадастровых работ согласно заявке (техническому заданию) Заказчика от «___»___________________20____г.

2.1.2. Передать Заказчику всё исполненное по настоящему Договору.

2.2. Подрядчик не вправе передавать исполненное по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика.

2.3.1. Своевременно предоставить имеющуюся документацию и другую информацию, необходимую для выполнения кадастровых работ, согласно Приложению №1.

2.3.2. Уведомить правообладателей смежных земельных участков о проведении кадастровых работ.

2.3.3. Согласовать местоположение границ земельного участка с правообладателями смежных земельных участков и предоставить Подрядчику акт согласования по прилагающейся форме.

2.3.4. Принять результат выполненных Подрядчиком кадастровых работ.

2.3.5. Уплатить Подрядчику установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.3.6. Обеспечить доступ работников Подрядчика к обследуемым объектам недвижимости.

2.3.7. Немедленно сообщать Подрядчику обо всех обстоятельствах, имеющих существенное значение для качественного выполнения работ, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора.

2.3.8. Определить доверенностью полномочия своего представителя для работы с Подрядчиком с обязательным указанием номера служебного телефона.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, до сдачи ему результата работы, уплатив Исполнителю, часть установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. При этом Заказчик обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных в п.1.1 настоящего Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, предоставления всех необходимых документов, указанных в п. 2.3.1. в том числе технического задания, и внесения 100% оплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.2. Срок проведения топографической съемки земельного участка составляет 15 рабочих дней*

3.3. Срок проведения границ земельного участка на местности составляет 15 рабочих дней * .

3.4. Срок подготовки схемы расположения земельного участка на кадастровой карте составляет 15 рабочих дней.

3.5. Срок подготовки межевого плана земельного участка составляет 15 рабочих дней со дня предоставления Заказчиком документа об утверждении Постановления Администрации города (Юргинского района) об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте.

3.6. Срок установления границ земельного участка на местности. составляет 10 рабочих дней *

3.7. Подрядчик приступает к исполнению каждого последующего этапа после предоставления Заказчиком необходимых документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.

* при неблагоприятных климатических условиях (температура ниже 20 градусов С), подтвержденных справкой уполномоченного органа, срок выполнение работ увеличивается на соответствующее количество дней

4.1. Стороны пришли к соглашению, что цена работ по настоящему Договору составляет ____________________________________________________________________ (в том числе НДС)

4.2. Заказчик осуществляет оплату работ, указанных в п.1.1. настоящего договора, в полном объёме перед началом выполнения работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5.1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании Договора, определяется заявкой (техническим заданием).

5.2. Исполнитель выдает всё исполненное по договору после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ и исполнения условий п.2.3.1. настоящего Договора.

5.3. До момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Заказчик знакомится с документацией, являющейся предметом настоящего Договора.

5.4. Заказчик обязуется принять работу в течение 3 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке работ.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 3-дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.

5.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.8. Если в ходе сдачи-приемки выполненных работ будут выявлены допущенные по вине Подрядчика недостатки работ, Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в течение 10 рабочих дней.

6.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.

6.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.5.5 настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.

6.4. За невыполнение работ в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (без учета НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.

6.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан безвозмездно их устранить.

6.6. Подрядчик не несёт ответственности за несовпадение границ земельных участков, возникших вследствие выполнения кадастровых работ иными землеустроительными организациями.

6.7. Подрядчик не несёт ответственности за нарушение нормативных сроков уполномоченными органами, а также сроков предоставления Заказчиком необходимых документов согласно Приложению №2.

6.8. В случае наступления обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает ("Форс-мажор"), Стороны руководствуются в своих действиях законодательством Российской Федерации.

6.9. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________________, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

7.1. При существенном возрастании стоимости выполняемых Подрядчиком работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора, Подрядчик при согласии Заказчика может увеличить установленную настоящим Договором цену.

7.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

7.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в результате соглашения Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7.6. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.

7.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, собственника имущества, руководящего персонала и прочего она обязана в течение 5 (пяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.

7.8. На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению Договора, Стороны обязаны отвечать в двадцатидневный срок.

7.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств.

7.10. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

К Договору №_____________ от _____________________

Перечень необходимых для выполнения кадастровых работ документов, предоставляемых Заказчиком.

Для своевременного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующие документы:

• Кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый план территории, на которой расположен земельный участок;
• Справку об адресации земельного участка;
• Постановление Администрации _____________________ об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте;
• Акт согласования границ земельного участка со смежными землепользователями (по прилагающейся форме);
• Документ, подтверждающий уведомления смежных землепользователей о проведении кадастровых работ (по прилагающей форме);
• Акт согласования границ земельного участка со смежными землепользователями (по прилагающей форме).

Скачать документ «Договор подряда на выполнение кадастровых работ» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Считаете документ неправильным?
Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.
Без комментария оценка не будет учтена!

Спасибо, ваша оценка учтена.
От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Договор подряда на выполнение кадастровых работ», а также задать вопросы. связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Договор подряда на выполнение кадастровых работ»

Типовой договор подряда > Договор подряда на выполнение кадастровых работ

Договор подряда проектных и изыскательных работ > Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка

приложение 2 к приказу минюста россии от 2007г. № договорподряда на выполнениекадастровыхработ в отношении земельного участка г. «» 200 г. (фио гражданина.

Договорподряда на выполнениекадастровыхработ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства

Договор подряда проектных и изыскательных работ > Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства

приложение 3 к приказу минюста россии от 2007г. № договорподряда на выполнениекадастровыхработ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства.

Типовой договор подряда > Договор подряда на производство кадастровых работ

договорподряда № на производство кадастровыхработ г. "" 20г. в лице. действующего на основании и лицензии р.

Договор подряда проектных и изыскательных работ > Договор подряда на проведение кадастровых работ и подготовку акта обследования

приложение 1 к приказу минюста россии от 2007г. № договорподряда на проведение кадастровыхработ и подготовку акта обследования г. «» 200 г. (фио гражданина.

Типовой договор подряда > Договор подряда на выполнение работ втк

договорподряда на выполнениеработ временным творческим коллективом (втк) г. ""200г. временный творческий коллектив, именуемы.

Типовой договор подряда > Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

договорподряда (на выполнениеподрядныхработ ) г. "" 20г. (наименование предприятия), в дальнейшем заказчик.

Типовой договор подряда > Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

договорподряда (на выполнениеподрядныхработ ) г. ""200г. (наименование предприятия), в дальнейшем заказчик, в лице (должн.

Типовой договор подряда > Договор подряда (выполнение работы иждивением подрядчика)

договорподряда г. "" 20 г. (наименование предприятия, выполняющего работу ) именуем в дальнейшем "подрядчик ", в лице.

Типовой договор подряда > Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса

договорподряда № г. «» 20 г. именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице. действующего на основа.

Договор строительства, строительного подряда > Договор подряда на выполнение ремонтных работ в квартире

договорподряда на выполнениеработ ""20г. гражданин рф. зарегистрирован и проживает по адресу. именуемый в.

Типовой договор подряда > Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)

договорподряда № на выполнениеработ по производству продукции (между предприятиями) г. "" 20 г. именуем в дальнейшем.

Типовой договор подряда > Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)

договорподряда г. "" 20 г. (наименование предприятия, выполняющего работу ) именуем в дальнейшем "подрядчик ", в лице.

Договор строительства, строительного подряда > Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

договорподряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры г. «&raq.

Договор строительства, строительного подряда > Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания

договорподряда на выполнениеработ по внутренней отделке здания г. «».

Похожие документы Договор подряда выполнения работ по ремонту офиса