Договор на выполнение дизайнерских работ 2016 - образец

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N ____ к настоящему Договору) объемно-пространственное и графическое проектирование (разработку) объекта: ____________ и разработать решение внешнего оформления объекта (далее - дизайнерские работы), указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде технической документации на проектируемый объект: ________________ (варианты: чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей).

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Техническое задание и следующие материалы, необходимые для выполнения дизайнерских работ по настоящему Договору: ________________________.

2.1.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении дизайнерских работ.

Содействие Заказчика осуществляется в следующих случаях: _______________ и предполагает собой выполнение Заказчиком следующих действий: ________________________ в сроки: ___________________ в пределах: ________________________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика Сметы работ (Приложение N __ к настоящему Договору), в которой указана стоимость работ и сроки их выполнения, утвердить Смету путем ее подписания или направить Подрядчику возражения по существу. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своих действиях не позднее _______________.

2.1.4. Оплатить цену дизайнерских работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Сметой работ, представленной Подрядчиком.

2.1.5. Принять результат выполненных Подрядчиком работ по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору). При наличии замечаний или претензий к выполненной Подрядчиком работе Заказчик указывает об этом в акте выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных документально подтвержденных расходов.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Не позднее ________ с момента получения Технического задания Заказчика и материалов подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику.

2.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее ________ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и выполнить работы не позднее _________________.

График выполнения этапов дизайнерских работ приведен в Смете работ.

2.3.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте _________________.

2.3.4. Передать результат работ Заказчику в виде технической документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, по акту выполненных работ, а также передать Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N ____ к настоящему Договору).

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Привлечь третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

Ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.

2.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

3.1. Цена работ по настоящему Договору подлежит согласованию Сторонами в Смете работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику цену работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика и акта выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.1. В случае нарушения сроков выполнения работы, установленных Сметой работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____ (_________) рублей за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

7.1. Обмен информацией и документами по настоящему Договору производится Сторонами путем направления документов заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу N ____, или с помощью курьерской службы. Получение корреспонденции должно осуществляться надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

7.4. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

7.4.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N __).

7.4.2. Смета работ (Приложение N __).

7.4.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).

7.4.4. Отчет об использовании материалов (Приложение N __).

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Расчетный счет N _____________ в __________________________

ИНН _________________, к/с ___________________, БИК _______

Расчетный счет N ______________ в _________________________

ИНН _______________, к/с _____________________, БИК _______

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

Договор подряда на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

Договор подряда на разработку дизайн-проекта интерьера помещения

г. Самара «___» __________ 2014 г.

Гражданин ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», личность удостоверяется паспортом: __________ ,с одной стороны, и Индивидуальный Предприниматель Пронина Анна Алексеевна, заключили настоящий договор возмездного оказания услуг физическим лицом, далее «Договор», на следующих условиях:

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном настоящим договором порядке дизайнерские услуги по разработке полного дизайн-проекта помещения, указанного в п.1.2 настоящего договора.

1.2 Исполнитель производит дизайн следующих помещений: всех жилых и нежилых помещений квартиры жилого дома общей площадью __________ кв.м, находящейся по адресу: ____________________________________________________________________________.

2. Сроки и порядок выполнения работ:

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) подписания настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн - проекта: 30 (тридцать) рабочих дней с даты заключения договора. Срок окончания работ:_______________________________.

2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствии с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг:

2.3.1. Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.

2.3.2. Разработка Эскизного дизайн-проекта.

2.3.3. Визуализация дизайн-проекта помещения.

2.3.4. Разработка Проектной документации к дизайн-проекту.

Дизайн-проект включает в себя:

- варианты решения интерьера;

- расчерчивание схем монтажа и демонтажа;

- расчерчивание плана полов и потолков;

- расчерчивание схем водоснабжения, электропитания, освещения;

-расчерчивание схем иных элементов (декоративных стен, арок, проемов и др.)

- моделирование конструкций из гипсокартона (потолки, перегородки и др.);

- подбор цветовой и фактурной гаммы помещений;

- подбор и моделирование корпусной и мягкой мебели;

- советы по подбору отделочных материалов для поверхностей стен, полов, потолков;

- иные услуги, необходимые для выполнения технического задания Заказчика.

2.4 Исполнитель обязуется по отдельному заданию Заказчика, которое является приложением №2 к настоящему договору, осуществлять авторский надзор при реализации разрабатываемого по настоящему договору дизайн-проекта.

2.5. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Заказчик обязан:

3.1.1 До подписания настоящего договора изложить Исполнителю и согласовать свои предложения, требования, предъявляемые к дизайн-проекту и являющиеся существенными для Заказчика, если таковые имеются.

3.1.2 Предоставить в согласованное сторонами время, доступ в помещение, дизайн которого будет производиться в соответствии с данным договором.

3.1.3 По запросу Исполнителя (по телефону, интернету или лично) предоставлять ему дополнительную информацию и документы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.

3.1.4 Выбрать совместно с Исполнителем отделочные материалы в сроки, не нарушающие согласованный график работ.

3.1.5 В случае нарушения согласованных сроков выполнение работ по разработке дизайн-проекта или графика выбора отделочных материалов по вине Заказчика, общий срок выполнения обязательств, согласно настоящего договора увеличивается по инициативе Исполнителя без согласования сторон.

В случае, если сроки выполнения работ по разработке дизайн-проекта или графика выбора отделочных материалов по вине Заказчика по каким-либо причинам затягиваются на более чем 6 месяцев от дня окончания договора об оказании услуги дизайн-проекта, Заказчик обязан выплатить Исполнителю неустойку в размере 0,5 % от суммы договора за каждый рабочий день просрочки.

3.1.6 Принять по соответствующему акту, который является Приложением № 2 к настоящему договору в согласованный срок готовый дизайн-проект в месте нахождения Исполнителя.

3.1.7 В случае отказа от приема выполненных работ в течении 10 дней Заказчик в письменной форме предоставляет список обоснованных претензий, на основании которых составляется акт разногласий, подписанный обеими сторонами, и согласуются сроки устранения претензий.

3.1.8 В случае не предоставления списка претензий в срок, обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему договору считаются выполненными.

3.1.9 Оплатить в установленном п. 4 настоящего договора порядке и размере услуги Исполнителя.

3.1.10 Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 50 % от полной суммы заказа в случае исполнения первого и второго этапа плана выполнения дизайнерских работ, указанных в Приложении 1.

3.2 Исполнитель обязан:

3.2.1 Учитывать при выполнении дизайн-проекта указанные и согласованные в соответствии с п.3.1.1 настоящего договора пожелания и требования Заказчика.

3.2.2 В установленный настоящим договором срок передать Заказчику готовый дизайн-проект и сопутствующие ему документы.

3.2.3 Исполнитель имеет право на фото- и видеосъемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика с предварительного разрешения Заказчика.

3.2.4 Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера в специализированных печатных изданиях без указания адреса объекта с предварительного разрешения Заказчика.

3.2.5 Исполнитель гарантирует соответствие реконструируемого помещения дизайн-проекту только в случае осуществления им авторского надзора.

3.2.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора возмездного оказания услуг при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4. Стоимость услуг, порядок оплаты

4.1 Стоимость оказываемых услуг по составлению дизайн-проекта составляет ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей.

4.2. Указанная в п. 4.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего договора и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.

4.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.3 Договора на основании задания на дизайн-проект.

4.3 Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:

- в момент просмотра вариантов решения интерьера – 50% от всей стоимости заказа, что составляет________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей;

- при фактически выполненных обязательствах Исполнителя по настоящему договору – оставшиеся 50% стоимости заказа.

4.4 Услуга по авторскому надзору оплачивается в размере 300 руб./ кв.м. что составляет

_____________________________________________________________________________рублей в течении 5 дней после подписания акта о выполнении работ.

5. Общие условия

5.1 Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами по возможности путем переговоров, а в случае невозможности таковых – в общесудебном порядке.

5.2 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания.

5.3 Стороны могут заключать дополнительные соглашения, дополнения к настоящему договору, имеющие обязательную силу.

5.4 Дополнительные изменения в сторону увеличения объема работ по инициативе Заказчика, которые не предусмотрены сметой, влекут за собой увеличение сроков и стоимости работ, согласно соответствующим актам.

5.5 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.

5.6 Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору возмездного оказания услуг физическим лицом.

5.7 Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

5.8 Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну, содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с Договором, считаются конфиденциальными и относятся к сведениям Сторон, которые не подлежат разглашению без письменного согласия другой Стороны.

5.9 Для целей удобства в договоре оказания услуг физическим лицом под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

5.10 Уведомления и документы, передаваемые по Договору, могут быть направлены в письменном виде по следующим адресам:

5.10.1 Для Заказчика: _________________________________________________________.

5.10.2 Для Исполнителя:_______________________________________________________.

5.10.3 Любые сообщения действительны со дня доставки по соответствующему адресу для корреспонденции.

5.11 К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. 702 - 729 ГК РФ), если это не противоречит ст. ст. 779 – 782 ГК РФ, регулирующим вопросы возмездного оказания услуг.

Договор на выполнение дизайнерских работ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N ____ к настоящему Договору) объемно-пространственное и графическое проектирование (разработку) объекта: ____________ и разработать решение внешнего оформления объекта (далее - дизайнерские работы), указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в виде технической документации на проектируемый объект: ________________ (варианты: чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей).

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора предоставить Подрядчику Техническое задание и следующие материалы, необходимые для выполнения дизайнерских работ по настоящему Договору: ________________________.

2.1.2. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении дизайнерских работ.

Содействие Заказчика осуществляется в следующих случаях: _______________ и предполагает собой выполнение Заказчиком следующих действий: ________________________ в сроки: ___________________ в пределах: ________________________.

2.1.3. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика Сметы работ (Приложение N __ к настоящему Договору), в которой указана стоимость работ и сроки их выполнения, утвердить Смету путем ее подписания или направить Подрядчику возражения по существу. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о своих действиях не позднее _______________.

2.1.4. Оплатить цену дизайнерских работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Сметой работ, представленной Подрядчиком.

2.1.5. Принять результат выполненных Подрядчиком работ по акту выполненных работ (Приложение N __ к настоящему Договору). При наличии замечаний или претензий к выполненной Подрядчиком работе Заказчик указывает об этом в акте выполненных работ.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

2.2.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору поручить выполнение работ третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных документально подтвержденных расходов.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Не позднее ________ с момента получения Технического задания Заказчика и материалов подготовить Смету работ и направить ее на утверждение Заказчику.

2.3.2. Приступить к выполнению работ не позднее ________ с момента утверждения Сметы работ Заказчиком и выполнить работы не позднее _________________.

График выполнения этапов дизайнерских работ приведен в Смете работ.

2.3.3. По выполнении работ, в том числе при досрочном выполнении работ, сообщить об этом Заказчику по факсу N ______ или электронной почте _________________.

2.3.4. Передать результат работ Заказчику в виде технической документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, по акту выполненных работ, а также передать Заказчику отчет об использовании предоставленных Заказчиком материалов (Приложение N ____ к настоящему Договору).

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Привлечь третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору.

Ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком несет Подрядчик.

2.5. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

3.1. Цена работ по настоящему Договору подлежит согласованию Сторонами в Смете работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2. Заказчик обязуется уплатить Подрядчику цену работ в течение ______ банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика и акта выполненных работ. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Заказчик считается исполнившим надлежащим образом обязательство по уплате стоимости работ с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

5.1. В случае нарушения сроков выполнения работы, установленных Сметой работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере _____ (_________) рублей за каждый день просрочки.

5.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного п. 3.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров споры подлежат рассмотрению в суде по правилам подсудности, установленным законодательством Российской Федерации.

7.1. Обмен информацией и документами по настоящему Договору производится Сторонами путем направления документов заказным письмом с уведомлением о вручении или по факсу N ____, или с помощью курьерской службы. Получение корреспонденции должно осуществляться надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

7.2. Изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

7.4. Следующие Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

7.4.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N __).

7.4.2. Смета работ (Приложение N __).

7.4.3. Акт выполненных работ (Приложение N __).

7.4.4. Отчет об использовании материалов (Приложение N __).

7.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Расчетный счет N _____________ в __________________________

ИНН _________________, к/с ___________________, БИК _______

Расчетный счет N ______________ в _________________________

ИНН _______________, к/с _____________________, БИК _______

Договор на выполнение дизайнерских работ образец

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить дизайнерские работы и оказать сопутствующие услуги, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Исполнитель выполняет следующие дизайнерские работы и сопутствующие услуги (далее - работы и/или услуги):

- разрабатывает художественно-конструкторские проекты изделий (комплексов) производственного и бытового назначения

- обеспечивает высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств проектируемых конструкций, соответствие их технико-экономическим требованиям и прогрессивной технологии производства, требованиям эргономики

- осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, необходимой на различных стадиях (этапах) художественного конструирования

- изучает требования, предъявляемые заказчиками к проектируемым изделиям, технические возможности Заказчика для их изготовления

- проводит сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня

- участвует в выполнении отдельных стадий (этапов) и направлений научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением художественно-конструкторских задач, в составлении технических заданий на проектирование и согласование их с заказчиками, в разработке художественно-конструкторских предложений

- осуществляет с использованием новых информационных технологий поиск наиболее рациональных вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления, объемно-пространственное и графическое проектирование, детализацию форм изделий, разрабатывает компоновочные и композиционные решения, подготавливает данные для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции

- разрабатывает необходимую техническую документацию на проектируемое изделие (чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей), участвует в подготовке пояснительных записок к проектам, их рассмотрении и защите

- выполняет работу, связанную с проектированием форм сопроводительных документов, упаковки и рекламы конструируемых изделий

- подготавливает материалы для проведения работ по стандартизации в области художественного конструирования

- осуществляет контроль за соответствием рабочих чертежей изделия и технологической оснастки художественно-конструкторскому проекту, особенно деталей и узлов, которые могут повлиять на удобство эксплуатации и внешний вид конструкции, а также авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений при проектировании, изготовлении, испытаниях и доводке опытных образцов изделий и подготовке технической документации для серийного (массового) производства, вносит в нее необходимые изменения

- участвует в оформлении заявок на промышленные образцы, в подготовке материалов для художественно-конструкторской экспертизы проектов и представления вновь освоенных изделий на аттестацию и сертификацию

- изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в области художественного конструирования с целью использования его в практической деятельности

- подготавливает отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся разрабатываемых конструкций изделий, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов по художественному проектированию

- оформляет документацию на законченные художественно-конструкторские разработки, составляет отчеты о результатах выполненных работ:

- в случае необходимости оформляет документы для оформления авторского права Заказчика на полученные разработки и изделия.

1.3. Сроки выполнения работ и оказания услуг: начальный: ___________ (при необходимости: промежуточный: ___________), конечный: ________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

- оказывать Исполнителю всемерное содействие в выполнении работ и оказании услуг

- предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию

- оплачивать работы и услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном Договором.

2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. Обязанности Исполнителя:

- добросовестно выполнить работы и оказать услуги, указанные в п. 1.2 Договора

- ежемесячно (или по окончании Договора) предоставлять (предоставить) Заказчику отчет(ы) о выполненных работах и оказанных услугах.

2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора при условии полного возмещения Заказчику причиненных ему убытков.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик ежемесячно (или по окончании Договора) выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ________ (___________________________), в том числе НДС __%, что составляет _______ (_________) рублей.

3.2. Заказчик перечисляет вознаграждение на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Первый платеж в размере _______% вознаграждения Заказчик перечисляет Исполнителю в течение ___ дней с момента предоставления ему Заказчиком запрошенных информации и материалов.

3.4. Следующие платежи Заказчик перечисляет не позднее _____ числа текущего месяца (или в течение ____ дней с момента приемки выполненных работ, оказанных услуг).

3.5. Все расходы по Договору Исполнитель несет за счет своего вознаграждения.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ и оказанию услуг на следующий день после первого платежа Заказчика согласно п. 3.3 Договора.

4.2. В случае задержки очередного платежа Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до произведения Заказчиком оплаты работ и услуг Исполнителя.

4.3. По окончании месяца, в котором выполнялись работы, услуги, Стороны подписывают двухсторонний акт, который является подтверждением их выполнения.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до заключения Сторонами соглашения о расторжении Договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, которая не может исполнить своего обязательства, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в _______ срок с момента возникновения этих обстоятельств. Дальнейшая судьба Договора в таких случаях должна быть определена соглашением Сторон.

6.3. За просрочку оплаты услуг Исполнителя Заказчик уплачивает пени в размере ___% от суммы вознаграждения (п. 3.1) за каждый день просрочки.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. _________ на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ №_____________

г. Тверь «___» _________ 2010г.

_____________________________(ФИО ЗАКАЗЧИКА) паспорт _______ № ____________ выдан ___________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора Лебедева Павла Геннадьевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, а вместе далее именуемые «Сторонами», заключили настоящий договор о нижеследующем:

По договору возмездного оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется по заданию ЗАКАЗЧИКА оказать услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить эти услуги.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие услуги по оформлению интерьера коттеджа

расположенного по адресу: ______________________________________________________________

- осуществить разработку дизайн-проекта, согласно перечню проектной документации, утвержденному заказчиком (см. приложение №2, являющееся неотъемлемой частью данного договора).

Срок выполнения работ с «____» _____________ 2010г. по «____» ______________ 2011г. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выполнить работы досрочно. В случае изменения ЗАКАЗЧИКОМ первоначального задания на проектирование сроки выполнения работ пересматриваются.

Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. Подписание акта приема-сдачи Услуг производится не позднее 3-х дней после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ оформленной проектной документации ЗАКАЗЧИКУ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.1.2 настоящего Договора.

2.1.3. Исправить по требованию ЗАКАЗЧИКА все выявленные недостатки, допущенные по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.2 ЗАКАЗЧИК обязан:

2.2.1. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора в соответствии с графиком оплаты

(см. приложение №1, являющегося неотъемлемой частью данного договора)

2.2.2. Предоставить исполнителю задание на выполнение дизайн-проекта, а также существующую проектную документацию по объекту.

2.3 ЗАКАЗЧИК имеет право:

2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив ИСПОЛНИТЕЛЮ, часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг (но не менее 50% от общей суммы договора), выполненных до получения извещения об отказе ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора.

2.3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право не подписывать акт приема сдачи Услуг до устранения обнаруженных ошибок и недочетов в предоставленной документации, о чем письменно уведомляет ИСПОЛНИТЕЛЯ, прилагая перечень обнаруженных ошибок.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Цена настоящего договора составляет ______________________________ рублей

3.2 Уплата ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в настоящем договоре, либо в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ, согласно приложению№1(график оплаты) настоящего договора, являющегося его неотъемлемой частью

3.4 Выезды дизайнера, при необходимости таковых, в г. Москву, Санкт-Петербург и за границу РФ оплачиваются отдельно, цена выездов и продолжительность поездок оговаривается в дополнительных соглашениях к данному договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п.1.3 настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ уплачивает ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0.1% от стоимости работ, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

4.2. За нарушение срока оплаты оказанных Услуг, указанного в графике оплаты, ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню размере 0.1% от неоплаченной суммы Договора, за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной суммы.

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.4. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, решают их в судебном порядке.

6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение произошло по причине обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, землетрясения, забастовки, решения любых государственных органов.

6.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, обязана в 10-ти дневный срок известить другую сторону о наступлении какого-либо из вышеуказанных обстоятельств и передать ей соответствующие документы, подтверждающие наступление этого обстоятельства непреодолимой силы.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.2 Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям. предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

7.3 Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное уведомление другой стороне за две недели.

8. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1 Право собственности на окончательный проект по настоящему договору. включающий все утвержденные (подписанные) рабочие материалы, переходят от ИСПОЛНИТЕЛЯ к ЗАКАЗЧИКУ после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ всех работ в полном объеме. При этом ИСПОЛНИТЕЛЬ продолжает сохранять за собой неимущественные авторские права, в том числе право называться автором этих документов.

8.2 ИСПОЛНИТЕЛЮ запрещается использование сведений. предоставленных ему ЗАКАЗЧИКОМ. для любых целей, не относящихся к выполнению обязательств по данному Договору. ЗАКАЗЧИК обязуется сохранить полную конфиденциальность о методах и способах реализации ИСПОЛНИТЕЛЕМ договорных обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Общество с ограниченной ответственностью Дизайн Студия «Эффект»,

170100, г. Тверь ул. Малая Самара д. 2

ОГРН 1106952017545 ИНН 6950120032 КПП 69500100

р/сч 40702810600050000792 в Филиале «Тверской» ЗАО «КБ ОТКРЫТИЕ»,

кор/счет 30101810600000000902 БИК 042809902

ОКАЗАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ

Давлетгареева Лилия Ринатовна, ХХ.ХХ.ХХХХ г.р. паспорт ХХХХ ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХ г. проживаюшая по адресу: ХХХХ, ул.ХХХХХХХХХХ, д.Х корп.Х кв.ХХ именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, ХХ.ХХ.ХХХ г.р. паспорт ХХХХ ХХХХХХ, выдан ХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ г. проживающий по адресу: ХХХХ, ул.ХХХХХХХХХХ, д.Х корп.Х кв.ХХ именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить в установленном настоящим договором порядке дизайнерские услуги по разработке полного дизайн-проекта помещения, указанного в п.1.2 настоящего договора.

1.2 Исполнитель производит дизайн следующих помещений: всех жилых и нежилых помещений четырехкомнатной квартиры кирпичного жилого дома общей площадью 117.29 кв.м, находящейся по адресу: г.ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ.

1.3 Дизайн-проект включает в себя:

- варианты решения интерьера

- подбор цветовой и фактурной гаммы помещений

- подбор отделочных материалов для поверхностей стен, полов, потолков

- 3d визуализация помещений (4 ракурса на помещение)

- расчерчивание схем монтажа и демонтажа

- расчерчивание плана полов и потолков

- расчерчивание схем электропитания, освещения

-расчерчивание схем иных элементов (декоративных стен, арок, проемов и др.)

- иные услуги, необходимые для выполнения технического задания Заказчика

1.4 Исполнитель обязуется по отдельному заданию Заказчика, которое является приложением № 3 к настоящему договору, осуществлять авторский надзор при реализации разрабатываемого по настоящему договору дизайн-проекта.

2.Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязан:

2.1.1 До подписания настоящего договора изложить Исполнителю в письменной форме и согласовать свои предложения, требования, предъявляемые к дизайн-проекту и являющиеся существенными для Заказчика, если таковые имеются.

2.1.2 Предоставить в согласованное сторонами время, доступ в помещение, дизайн которого будет производиться в соответствии с данным договором.

2.1.3 По запросу Исполнителя в рабочее время (по телефону или лично) предоставлять Заказчику дополнительную информацию и документы, необходимые для исполнения обязательств по настоящему договору.

2.1.4 Утвердить каждый этап выполненных работ по разработке дизайн-проекта согласно графика, который является приложением № 1 к настоящему договору.

2.1.5 Выбрать совместно с Исполнителем отделочные материалы в сроки, не нарушающие согласованный график работ.

2.1.6 В случае нарушения согласованных сроков выполнение работ по разработке дизайн-проекта или графика выбора отделочных материалов по вине Заказчика, общий срок выполнения обязательств, согласно настоящего договора увеличивается по инициативе Исполнителя без согласования сторон.

2.1.7 Принять по соответствующему акту, который является приложением № 2 к настоящему договору в согласованный срок готовый дизайн-проект в месте нахождения Исполнителя.

2.1.8 В случае отказа от приема выполненных работ в течении 10 дней Заказчик в письменной форме предоставляет список обоснованных претензий, на основании которых составляется акт разногласий, подписанный обеими сторонами, и согласуются сроки устранения претензий.

2.1.9 В случае не предоставления списка претензий в срок, указанный в п. 4.2, обязательства Исполнителя перед Заказчиком по настоящему договору считаются выполненными.

2.1.10 Оплатить в установленном п.п.3.1-3.5 настоящего договора порядке и размере услуги Исполнителя.

2.2 Исполнитель обязан:

2.2.1 Учитывать при выполнении дизайн-проекта указанные и согласованные в соответствии с п.2.1.1 настоящего договора пожелания и требования Заказчика.

2.2.2 В установленный настоящим договором срок передать Заказчику готовый дизайн-проект и сопутствующие ему документы.

3.Стоимость услуг, порядок оплаты

3.1 Стоимость оказываемых услуг по составлению дизайн-проекта составляетХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ) рублей.

3.2 Стоимость услуг по осуществлению авторского надзора, осуществляемого по отдельному заданию Заказчика, составляет ХХХХХ (ХХХХХХХХХХХ) рублей.

3.3 Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:

- в момент подписания договора – 10% от всей стоимости заказа, что составляет ХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХ) рублей и соответствует оплате первого этапа графика выполнения дизайнерских работ

- при фактически выполненных обязательствах Исполнителя по 2-му этапу настоящему договору (3d-визуализация жилых помещений, входящих в стоимость дизайн-проекта по договору) – 70% стоимости заказа, что составляет ХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХ) рублей

- при фактически выполненных обязательствах Исполнителя по 3-му этапу настоящему договору (проектные чертежи, в соответствии с 3d-визуализацией) – оставшиеся 20% стоимости заказа, что составляет ХХХХХ (ХХХХХХХХХХХХХ) рублей.

3.4 Услуга по авторскому надзору оплачивается в размере ХХХХХ рублей в течении 5 дней после подписания акта о выполнении работ.

4.Срок договора, иные положения

4.1 Срок оказания услуг по составлению дизайн-проекта ХХ рабочих дней.

4.2 Срок действия договора с ХХ.ХХ.2011 года по ХХ.ХХ.2011 года.

4.3 Срок действия договора пролонгируется соразмерно сроку выполнения Заказчиком дополнительных работ, доработок проекта по требованиию Заказчика, а также в случае просрочек со стороны Заказчика по части принятия решений, на время просрочки.

4.3 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

4.4 Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 50% от стоимости заказа и фактически понесенных им расходов.

4.5 Исполнитель вправе без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

4.6 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания.

4.7 Стороны могут заключать дополнительные соглашения, дополнения к настоящему договору, имеющие обязательную силу.

4.8 Дополнительные изменения в сторону увеличения объема работ по инициативе Заказчика, которые не предусмотрены сметой, влекут за собой увеличение сроков и стоимости работ, согласно соответствующих актов.

5.Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Приложение № 1 к Договору от «___»___________2011г.

График выполнения дизайнерских работ

1 этап (с _________по ________)

• Выезд на объект для обмеров.

• Построение обмерного чертежа.

• Предварительные варианты перепланировки.

Утверждаю ________________________ (________________) ______________________

- обои и декоративная штукатурка

• Фотореалистичная визуализация помещений (4 ракурса на каждое помещение):

• Рекомендации по выбору сантехники

• Рекомендации по выбору дверей

• Рекомендации по выбору корпусной мебели

• Выбор осветительных приборов

• Рекомендации по подбору изготовителей, фирм-поставщиков: элементов декорирования, встроенной мебели

В стоимость выполнения дизайнерских работ на объекте согласно п.3.1. настоящего Договора в период выполнения 2 этапа предусматривается до 7 поездок дизайнера с Заказчиком для выбора элементов декора, мебели и сантехники.

г. ______________ ______________ 201__ г.

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем - Заказчик, в лице _______________________________________,

действующ___ на основании ___________________________, с одной стороны,

и _________________________________________________________, именуем__

в дальнейшем - Исполнитель, в лице ____________________________________,

действующ___ на основании ____________________________, с другой стороны,

заключили договор оказания услуг по выполнению дизайнерских работ о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить дизайнерские работы и оказать сопутствующие услуги, а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы и оказанные услуги.

1.2. Исполнитель выполняет следующие дизайнерские работы и сопутствующие услуги (далее - работы и/или услуги):

- разрабатывает художественно-конструкторские проекты изделий (комплексов) производственного и бытового назначения

- обеспечивает высокий уровень потребительских свойств и эстетических качеств проектируемых конструкций, соответствие их технико-экономическим требованиям и прогрессивной технологии производства, требованиям эргономики

- осуществляет отбор и анализ патентной и другой научно-технической информации, необходимой на различных стадиях (этапах) художественного конструирования

- изучает требования, предъявляемые заказчиками к проектируемым изделиям, технические возможности Заказчика для их изготовления

- проводит сравнительный анализ аналогичной отечественной и зарубежной продукции, оценку их эстетического уровня

- участвует в выполнении отдельных стадий (этапов) и направлений научно-исследовательских и экспериментальных работ, связанных с решением художественно-конструкторских задач, в составлении технических заданий на проектирование и согласование их с заказчиками, в разработке художественно-конструкторских предложений

- осуществляет с использованием новых информационных технологий поиск наиболее рациональных вариантов решений конструкционно-отделочных материалов и деталей внешнего оформления, объемно-пространственное и графическое проектирование, детализацию форм изделий, разрабатывает компоновочные и композиционные решения, подготавливает данные для расчетов экономического обоснования предлагаемой конструкции

- разрабатывает необходимую техническую документацию на проектируемое изделие (чертежи компоновки и общего вида, эскизные и рабочие чертежи для макетирования, демонстрационные рисунки, цветографические эргономические схемы, рабочие проекты моделей), участвует в подготовке пояснительных записок к проектам, их рассмотрении и защите

- выполняет работу, связанную с проектированием форм сопроводительных документов, упаковки и рекламы конструируемых изделий

- подготавливает материалы для проведения работ по стандартизации в области художественного конструирования

- осуществляет контроль за соответствием рабочих чертежей изделия и технологической оснастки художественно-конструкторскому проекту, особенно деталей и узлов, которые могут повлиять на удобство эксплуатации и внешний вид конструкции, а также авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских решений при проектировании, изготовлении, испытаниях и доводке опытных образцов изделий и подготовке технической документации для серийного (массового) производства, вносит в нее необходимые изменения

- участвует в оформлении заявок на промышленные образцы, в подготовке материалов для художественно-конструкторской экспертизы проектов и представления вновь освоенных изделий на аттестацию и сертификацию

- изучает передовой отечественный и зарубежный опыт в области художественного конструирования с целью использования его в практической деятельности

- подготавливает отзывы и заключения на рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся разрабатываемых конструкций изделий, проекты стандартов, технических условий и других нормативных документов по художественному проектированию

- оформляет документацию на законченные художественно-конструкторские разработки, составляет отчеты о результатах выполненных работ.

- в случае необходимости оформляет документы для оформления авторского права Заказчика на полученные разработки и изделия.

1.3. Сроки выполнения работ и оказания услуг: начальный: ___________, (при необходимости: промежуточный: ___________,) конечный: ________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Заказчика:

- оказывать Исполнителю всемерное содействие в выполнении работ и оказании услуг

- предоставлять Исполнителю запрашиваемые им материалы и информацию

- оплачивать работы и услуги Исполнителя в порядке, предусмотренном договором оказания услуг выполнения работ.

2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездных услуг при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

2.3. Обязанности Исполнителя:

- добросовестно выполнить работы и оказать услуги, указанные в п. 1.2 договора оказания услуг выполнения работ

- ежемесячно (или по окончании Договора) предоставлять (предоставить) Заказчику отчет(ы) о выполненных работах и оказанных услугах.

2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора оказания услуг выполнения работ при условии полного возмещения Заказчику причиненных ему убытков.

В договоре на оказание дизайнерских услуг применяются такие приложения: