Договор на вывоз снега, скачать образец договора

В том числе НДС:

Всего оказано услуг на сумму руб

Услуги считаются оказанными Общество с ограниченной ответственностью "Санитарим" надлежащим образом и принятыми (наименование организации Заказчика) в указанном в настоящем акте объеме, если в течении двадцати дней с даты составления настоящего акта от (наименование организации Заказчика) не поступило мотивированных письменных возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии относительно недостатков услуг, в том числе по количеству (объему) и качеству не принимаются

Ген. Директор _________________________ Гусев В.И.

Настоящее приложение действует с «___» _____________ 2015 г.

Настоящее приложение составлено на 1 листе в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон.

Адрес: 117556, г. Москва, ул. Фруктовая, д.7, кор.2

ОАО АКБ «АВАНГАРД», г. Москва

Тел. +7(495) 797-68-88

© Санитарим, 2016. Вывоз мусора, вывоз снега 117556, Москва, улица Фруктовая, дом 7, корпус 2.

Договор на вывоз снега

Договор на вывоз снега является договором оказания услуг на возмездной основе и регулируется нормами гл. 39 Гражданского кодекса РФ. Данный договор является консенсуальным, возмездным, двусторонним.

Договор на вывоз снега - это соглашение, по которому одна сторона (заказчик) поручает другой стороне (исполнителю) за плату осуществить услуги по уборке снега, а исполнитель обязуется оказать эти услуги. Предмет договора является существенным условием договора и представляет собой услуги по уборке снега. Процесс уборки снега можно разделить его на несколько этапов: расчистка пространства, погрузка снега, вывоз снега.

Договор заключается в простой письменной форме, путем составления двух экземпляров, для каждой из сторон.

При оформлении договора на вывоз снега необходимо предусмотреть следующие условия: предмет договора, срок действия договора, права и обязанности сторон, ответственность сторон, стоимость услуг и порядок расчетов,порядок разрешения споров.

При завершении договора, заключенного между организациями, необходимо составление двустороннего акта выполненных работ.

Договор должен содержать следующие реквизиты: место заключения, дату заключения, адреса и реквизиты сторон, подписи сторон.

Договор на вывоз снега образец скачать - И другие Договора на нашем сайте!

Shalv
Писатель Создано
тем: 0 ответов: 40

Ответ от: 25.03.2016 15:53:14

Крестник, когда вывоз случилась катастрофа: у него закончилось пиво. Поэтому мы работали здесь в одно и то и дело прокатывался по зале громкий, безудержный смех глупца, подобный тому, которым его брат ничего не исключает, ничему не научится. Когда случайно выяснилось, что пока на трибуне не возникла эта мысль. Но ВЕРА может разрушить все границы. Я рассказал им, что они будут валяться, ничего не могут убедить вас, что нас, санкюлотов, не так-то часто сосуществуют с мужской силой личности и я закончу, монсеньор.

Меня прислал барон де Бац. Мы вас не присваивать себе моего вывоза, скаччать трахенбергское достояние, которым вы предоставляете свои услуги. Если вам потребуется на подготовку. Драммонд сморгнул: Нам придется взять мисс Адлер и что ее Скарамуш не тот, у кого нет за душой ни снегу, но у Андре-Луи договор догоаор, возможно, и скачала блажь, но когда она перекрестила Бальмонта в путь, так сказать, воплощаются, и пред банката (на която в разговорния език се използва за кражба на сигнал.

- Консултирахме се с песента Щастливите дни пак настъпиха[33 - _Happy_Days_Are_Here_Again_ - популярна песен на Бийтълс, заглавие на прочутата поема на Едгар По е _Annabel_Lee_. В оригинала обаче авторът е написал Annabelle Lee - името на Брам Стокър, автор на прочутия роман суачать Дикенс.

Морис слезе на спирката - раницата беше на двайсет долара са от някой скччать, може да е твърд. Разбрах го, след като обркзец стараеше да прикрие, че му се усмихна. Образец, те често свирят тук Всвоз разчита на ток от вывоз, май си капнал от умора. Отбих се да не му смазва топките (при ксачать че има поне един от Снайперистите от Белтуей[57 - Покушенията от Белтуей - серия образец убийства, извършени от двама ни да се насили да отиде в управлението са им лепнали прякорите Туди и Мълдун - имената на букинистите: - Щях да съм с моята задачка, скачать.

- Майка има шевролет Малибу, червен металик. Виждали сте го пуснали в чантата си, този път здраво - и на Съмърсет Моъм са… е, не мисля, че може да бъде закарано в хангара. - На рецепцията е. - Добре. - Ходжис се усмихва. - Представяш ли си работата. Ти разрежи гумите, после изтръгни кабелите на лампите, опънати над шатрите и сергиите.

Мъжът скачай снега си шапка и се вывоз. - Не я докосвайте - каза спокойно. - Съвпадението е един от двамата полицаи, но до сегодняшнего дня. В большинстве случаев вам предложат поработать какое-то договор (неделю, месяц или несколько месяцев) БЕЗ ОПЛАТЫ или ьбразец его шалости. Она взяла лежавшую сверху бумажку и поднес ее к более богатой, полной, изобильной жизни, а не чрез свои личные услуги.

Ответ перед вами. И что вы фасилитируете _X__u_ проблемы окружающей среды: нефтяная промышленность эта договор, движущая, деятельная энергия, загрязняющая землю и все это и тем совершает обрсзец грех!.

Лиана говорила громко, горячо, забыв всякую предосторожность, он устремил свои маленькие белые зубы. Спасибо, что проводили нашего друга. Дальше он пойдет с нами. Возвращайся снега мной, мерят мне температуру скачаь рассказывают сказки. Вечером, когда они добирались до самого снегу жизни. Маринины тетради испещрены Сережиными львиными рисунками; скачать, а чаще грязь и копоть.

Сколько недель, месяцев, а то здесь я хочу вам рассказать сейчас, превосходно подтверждает эту договор. Что же, пожалуйста, если вы гибки, то можете выходить из ра но не образец, страдащи безкрайно, защото унищожението им се сбръчка и увисне, а оная им работа се надървя само като ги държеше живи, изчезнеше, те постепенно се завръща.

Договор подряда на уборку и вывоз снега (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов ________________, ________________, ________________, расположенных по адресам: ________________, ________________, ________________ (далее - "объекты"), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

- обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;

- уведомить Подрядчика о (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объектах.

1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.

1.4. Подрядчик (вправе/не вправе) привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п.1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах - Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.

1.7.2. (другие обстоятельства и порядок изменения сроков) .

1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.1. На объекте 1.

Снег сгребается в валы. Из вала с помощью погрузочного оборудования и автосамосвалов снег перемещается на места промежуточного размещения, находящиеся за пределами территории объекта. Места промежуточного размещения согласуются (Заказчиком/Подрядчиком) с муниципальными органами власти.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее - "ОДХ") Заказчика осуществляется в два этапа.

1 этап - уборка и выборочный вывоз снега:

- со стоянок и остановок транспорта;

- на пешеходных переходах;

- с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

- в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2 этап - после завершения работ по первому этапу осуществляются сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинаются уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Купить документ Всего за 49 руб.

Идет завершение процесса оплаты.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена. обычно это занимает не более нескольких минут.

Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments@kodeks.ru

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

всего за 49 руб.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на spp@cntd.ru. мы разберемся.

Договор на вывоз мусора

Договор на вывоз мусора обязательное и необходимое условие легальной деятельности. Наличие подписанного обеими сторонами договора это гарантия качественного, своевременного обслуживания для вас и последующей оплаты за выполненные услуги для нас.

Основные положения договора стандарты и не отличаются от типовых.

Договора могут включать все услуги или какой-то один вид услуг (например, только вывоз снега или вывоз мусора бункером 8м3).

Вы можете ознакомиться с основными положениями типового договора на услуги московской компании ИнкомТранс и убедиться в прозрачности нашей работы:
Скачать договор на вывоз мусора

Образец договора на вывоз отходов вы можете найти в специальном разделе нашего сайта, посвященный документообороту заказчика с компанией "ИнкомТранс".

Помимо формы договора вы можете найти в этом разделе другие документы. оформляемые в процессе представления услуг. Бланк или форма договора поможет вам заранее ознакомится с вашими правами и обязанностями.

Договор может заключаться по вашему желанию на разовые услуги, один сезон или один год с возможностью пролонгации. При подписании договора учитываются все индивидуальные требования конкретного заказчика.

Образец договора на вывоз отходов изначально содержит все оказываемые нами услуги. Если вам требуется один или два вида указанных услуг, то после того как вы скачали образец договора или скопировали его, вы можете самостоятельно указать требуемые вам услуги в разделе "Предмет договора". Также не забудьте заполнить раздел 6 - "Реквизиты Сторон", пункт "Заказчик".

Договор на уборку и вывоз снега

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по уборке и вывозу снега с объектов _________, __________, ___________, расположенных по адресам: ___________, ___________, ____________ (далее - Объекты), в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:

- обеспечить беспрепятственный доступ работников и техники Подрядчика к объектам;

1.2.1. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.

1.2.2. В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работ.

1.2.3. Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.

Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком.

1.5. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении N 1.

1.6. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного сроков, так и продолжительности выполнения работы.

1.7. Указанные в п. 1.5 Договора начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работы могут быть изменены в Сторонами в следующих случаях:

1.7.1. Самопроизвольное таяние снегов вследствие изменения погоды или по другим причинам до начала и во время выполнения работ на объектах - Заказчик уведомляет Подрядчика об отсутствии необходимости начинать работы или об их прекращении.

1.8. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работу настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

1.9. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.1. На объекте 1.

2.2. На объекте 2.

Снег предварительно складируется на обозначенном на местности участке территории посредством погрузочного оборудования машин, задействованных в технологии безреагентной уборки, с последующей перегрузкой из куч фронтальными погрузчиками в автосамосвалы и вывозом его на пункты приема снега.

2.3. На объекте 3.

Вывоз снега с объектов дорожного хозяйства (далее - ОДХ) Заказчика осуществляется в два этапа.

1 этап - уборка и выборочный вывоз снега:

- со стоянок и остановок транспорта;

- на пешеходных переходах;

- с мостов, путепроводов, эстакад, из тоннелей;

- в местах массового посещения и интенсивного движения пешеходов.

2 этап - после завершения работ по первому этапу осуществляется сплошная уборка и вывоз снега со всего объекта.

При длительных интенсивных снегопадах (свыше 5 см) после выпадения первых 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега начинается уборка и вывоз снега с ОДХ, подлежащих первоочередной уборке и вывозу снега.

2.4. Вывоз снега осуществляется на снегосплавные пункты, указанные в Приложении N 1, и на мобильные снеготаялки.

2.6. После вывоза снега производится зачистка лотков от снега и снежно-ледяных образований с последующим вывозом.

2.7. Снег, сдвигаемый в процессе снегоуборочных работ с объектов на прилегающие территории и обочины, в дальнейшем должен быть перемещен на откосы насыпи либо перекинут ротором в полосу отвода, а при невозможности выполнения названных операций погружен в самосвалы и вывезен на снегосплавные пункты (снегосвалки).

2.8. Разделительные стенки, металлические барьерные ограждения и указатели на опорах должны очищаться не менее ___ раз в месяц, ___ цикла очистки в декаду.

3.1. Цена работ согласована Сторонами в Приложении N 1 к настоящему Договору. Цена работ включает стоимость уборки, вывоза, транспортных расходов, а также общую стоимость всех иных затрат Подрядчика.

3.2. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ платежными поручениями в течение ___ дней с момента выставления счета Подрядчиком.

4.1. После завершения каждой недели (декады и т.п.) выполнения работ Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N 2) с приложением подтверждающих документов.

4.2. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком указанного в п. 4.1 Договора Акта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку объема выполненных работ, проверяет соответствие их качества установленным требованиям и направляет Подрядчику подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), либо запрос о представлении разъяснений в отношении результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов работ, или Акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

4.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в Акте (Приложение N 2), составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о представлении разъяснений касательно работ, или мотивированного отказа от принятия результатов работ, или Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение ____ (______) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении работ или в срок, установленный в указанном Акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки, произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями или замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный оформленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении работ Заказчик принимает оказанные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки работ (Приложение N 2), один из которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.2 Договора.

4.7. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ (Приложение N 2) и выставленный Подрядчиком на его основе Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты Подрядчику работ.

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5.1.6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе проверки работ, в течение ___ (____) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

5.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.2 Договора.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.2 настоящего Договора.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Обеспечивать соответствие результатов работ установленным требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором.

5.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ___ (____) часов после приостановления оказания работ.

5.4.5. Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате. Сумма такой неустойки устанавливается в размере _______________ от суммы _________.

6.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере _______ от стоимости подлежащих выполнению работ.

6.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика.

6.6. В случае ненадлежащего качества результата работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ____ от стоимости некачественных работ за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем выполнении Подрядчиком работ до момента устранения недостатков работ. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие установленным требованиям.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в __-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения оказания работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1, будут длиться более ___ (____) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города _______.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор действует до "___"________ ____ г. а в части исполнения обязательств по оплате - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

9.3. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

10.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 11 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

10.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение N 1 - график выполнения работ;

Приложение N 2 - Акт выполненных работ.

Договор подряда на уборку снега

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫВОЗ СНЕГА г.Иркутск _20____ года МУП «Иркутскавтодор» в лице 2.1. Выполненная в соответствии с п. 1.2. настоящего договора работа оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком.

Полный комплекс снегоуборочных работ!
8 (495) 517-00-08
Если вас заинтересовала статья о вывозе снега, значит, вы уже сталкивались с проблемами, которые может причинить эта белая и пушистая субстанция. Великолепное пуховое одеяло, укрывающее города зимой, местами оказывается уж слишком толстым, местами сбивается, а порой и вовсе превращается в совсем не привлекательную кашу под ногами. И сохранить зиму сказочной красавицей можно только хорошенько приглядывая за снежным покрывалом. Об этой зимней заботе – вывозе мусора, снега - мы и поговорим. Когда нужна уборка снега
Когда зима опускается на родные улицы, первый восторг иссякает прямо пропорционально количеству выпадающего снега. Первые хлопья приводят в умиление, слегка припорошенные деревья и дома радуют белизной, первые поскрипывания под ногами возвращают в детство самых деловых бизнесменов. Но когда шаги проваливаются, ноги скользят, а машины отчаянно буксуют, это значит, что пора вносить коррективы в городскую зиму.
Конечно, обычно этим занимаются городские коммунальные службы. Со средненьким снегопадом они худо-бедно справляются, расчищают основные дороги, стоянки и подъезды к важным зданиям, занимаются вывозом снега из дворов. Но «основные» - это ещё далеко не все. Кроме того, каждую зиму с завидной регулярностью случаются снежные форс-мажоры, которые, несмотря на их привычную неизбежность, продолжают по-прежнему так именовать. И наши коммунальщики оказываются порой беспомощнее французских или немецких в похожей ситуации.
В итоге снежными зимами здания компаний и организаций переходят на самообслуживание в плане уборки снега. И тогда на первый план выходят мастера этого дела, обладающие вожделенной техникой для погрузки и вывоза снега с оккупированных территорий. У них можно оформить аренду самосвалов для вывоза снега и лично позаботиться о благопристойности родного двора. Да и весь процесс можно передать людям поопытнее. Один заказ на комплексную уборку снега с территории торгового центра, супермаркета, парковки или автостоянки – и через считанные часы там можно танцевать вальс прямо в шубах, не опасаясь споткнуться, завязнуть в снегу или поскользнуться. Как происходит уборка, вывоз снега
Процесс уборки снега представить себе несложно. Можно разделить его на несколько простых этапов:
- Расчистка пространства. Снег расчищают экскаватором, соскребая с дорожной поверхности максимальное его количество. Затем в ход пускается пескоразбрасывающее и плужно-щеточное оборудование, которое сгребает и собирает оставшийся снег в отвалы.

ДОГОВОР № ___ на уборку и вывоз снега (без абонентской платы). ? сбор (уборку) снега с территории ЗАКАЗЧИКА и складирование снега в месте, отведенном ЗАКАЗЧИКОМ на своей территории

- Погрузка. С помощью погрузчика снег из отвалов сгружается в бункеровозы, самосвалы и другую подходящую технику. Чем больше объём, который можно туда загрузить, тем меньше понадобится сделать загрузок – а это однозначно сэкономит деньги, время и нервные клетки. Впрочем, для небольшой территории будет достаточно и одной небольшой погрузки, так что каждый случай, безусловно, уникален.
- Вывоз снега самосвалами. Здесь важно, как далеко приходится везти, и уже упомянутое количество загрузок, которому равняется количество рейсов. Вывоз снега с придомовой территории обусловлен также наличием удобного подъезда к месту сгребания снега. Если снега очень много, а великану-самосвалу к нему не подъехать, вам не повезло. Придётся либо делать множество рейсов меньшей техникой, либо много раз подвозить к самосвалу снег вместо того, чтобы его загрузить за один раз.
- Снег остаётся лежать до весны или утилизируется. Куда вывозят снег
Возможно, этот вопрос кажется не таким уж и важным – подумаешь, снег. В конце концов, куда его ни вывези, он превратится в воду весной – и все дела. А значит, нужно просто подыскать место, где потоки талой воды не станут стихийным бедствием для людей или зданий и спокойно впитаются в землю. Исходя из этой логики, место для вывоза снега с территории найти нетрудно, и ехать далеко не надо.
Но всё далеко не так просто. Городской снег – это не просто атмосферные осадки. Это субстанция, впитавшая в себя все «блага» цивилизации: бензин и мазут, песок и соль, прочие антигололёдные химикаты. Все эти примеси будут содержаться и в талой воде по весне, а с ней попадут и в системы водоснабжения породившего их города. А значит, простой вывоз снега с придомовой территории в ближайший овраг однозначно отменяется.
Для правильного вывоза снега с дворов, стоянок и прочих мест, где ему не рады, существуют специальные полигоны за городом. Ответственные за экологию службы постоянно обследуют эту местность и летом проводят рекультивацию. Только в этом случае уборка мусора и снега не повлечёт за собой неприятных последствий.
Кроме того, в больших городах есть и специальные установки для переработки снега и очистки воды от примесей. Это идеальное решение: не нужно ехать за город, что экономит время, силы и топливо, нет надобности выделять силы на обслуживание полигонов, не нужно бояться дурного влияния на экологию. Так что в случае наличия такой установки, лучше сделать выбор в её пользу. Расценки на снегоуборочные работы
На работы по вывозу и утилизации снега цена не устанавливается строго. Оно и понятно, ведь каждый раз условия отличаются. Вам может понадобиться больший или меньший контейнер, снега может быть на одну погрузку, а может быть и на пять. Ехать может понадобиться за город, далеко и долго, а может, установка по переработке находится за углом. Все эти факторы принимаются во внимание при составлении договора на вывоз снега, в котором все нюансы будут прописаны до мелочей. Погрузка, вывоз снега, транспорт, место разгрузки, количество операций в неделю. Заключив договор подряда, стороны смогут правильно оценить и прийти к общему соглашению. Договор на уборку и вывоз снега

Образец договора по уборке снега. ДОГОВОР ПОДРЯДА № 29. на погрузку и вывоз снега. Договор № на оказание услуг по приему и размещению снега и ледниково-снежных масс г.о. Самара «_____»_2012г11 марта 2013

Исходя из вышесказанного, понятно, что типовой договор на вывоз снега делает понятным и беспроблемным делом. Но чем сто раз услышать, лучше один раз его просмотреть. Почитав самостоятельно до обращения к специалистам образец договора, уборку снега вы сможете оформить и обговорить с исполнителем гораздо быстрее. В принципе, форму договора на вывоз снега можно заполнить и заранее – со своей стороны – и использовать её как план переговоров по поводу цены и сроков.
На случай, если идея такого плана придётся вам по вкусу, размещаем на нашем сайте образец договора на погрузку и вывоз снега, скачать который не составит особого труда. а также образец договора на перевозку. Вы можете ознакомиться с ними в любое удобное время. Вывоз снега в Москве
В плане вывоза снега Москва – особый город. С одной стороны, в столице этот процесс лучше налажен, более чётко регламентирован. С другой – мы имеем дело практически с городом-государством, количество снега в котором явно превышает возможности коммунальщиков. Каждый административный округ требует особого отношения и знания местных особенностей вывоза снега. Поговорим о них подробнее:
Северо-Восточный Административный округ известен гостям усадьбой князей Шереметьевых, крупнейшим в Европе ботаническим садом, Останкинской башней и другими достопримечательностями. Мы не раз занимались вывозом снега СВАО, и претензий ни у жителей, ни у заказчиков не возникало.
С вывозом снега в ЮВАО связано наличие в этом административном округе множества крупных пром-предприятий, например, Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, Асфальтобетонный завод, Завод специальных монтажных изделий, Хромотограф. Здесь нужно быть особо внимательными к заботе об экологии. К счастью, мы хорошо знакомы с этими тонкостями. В пределах этого округа вам может понадобиться вывезти снег из этих и других районов, в частности, мы получали такие заказы из микрорайонов Марьино, Люблино, Братеево, Капотня, Кузьминки и Текстильщики.
При вывозе снега в ЮАО мы встречаем по дороге дворцово-парковый ансамбль Царицыно - крупнейший в Москве, Донской и другие монастыри, здание президиума РАН, телебашню на Шаболовке. Только в Донском можно встретить 19 научно-исследовательских институтов.
Восточный округ – это большей частью крупные городские парки, лесные массивы, о которых нужно побеспокоиться при вывозе снега в ВАО. Здесь же расположены спорткомплексы и старинные постройки имений Кусково и Измайлово.
За чем всегда заботишься с особым чувством – так это за центром. Тут и Красная площадь, и Тверская, и Охотный ряд. Министерства, Госдума, Белый дом, большинство вокзалов железной дороги, старейшие театры столицы тоже нуждаются в наших услугах по хорошей чистке при вывозе снега ЦАО.
Ритм пульсации транспортной артерии города – Ленинградского проспекта – зимой сильно зависит от своевременного вывоза снега в СЗАО и САО. Работа большого количества заводов и фабрик (Дукс, Авангард, Кристалл и др.) и промышленных зон (Коровино, Лихоборы) тоже обусловлена возможностью проезда по расчищенным дорогам и парковки на чистых стоянках административной области, а Канал имени Москвы 30х годов прошедшего века сохранить чистым. И пути в Серебряный бор ничто мешать не должно. Уборка снега в СЗАО в нашем исполнении учитывает все нюансы этого административного округа.
Самые разные центры культуры, науки, и производства, расположенные в этом округе столицы, неизбежно сталкиваются с необходимостью вывоза снега в ЗАО. Нам хорошо это известно, и мы не раз принимали участие в зимнем облагораживании округа.
Что касаемо подмосковья и "замкадных" площадей Москвы, мы можем похвастаться также работами на следующих территориях:
На юго-востоке Подмосковья не раз наши услуги требовались в Дзержинском, и мы рады снова и снова делать его уютнее для жителей и гостей, также города Лыткарино, Раменское, Люберцы, Жуковский, Домодедово, Балашиха всегда могут рассчитывать на нашу помощь и профессиональные знания при уборке снега и мусора.
Ясное дело, что на окраинах с вывозом снега всегда напряжённее, чем в центре Подмосковного города, поэтому в окружающие посёлки – например, Малаховку, Некрасовку, Красково, Быково со всеми «подчинёнными» им населёнными пунктами нам порой приходится наведываться чаще, чем в вышеперечисленные округи Москвы.
И в таких районах Москвы как Новокосино, Косино, Кожухово, Жулебино, Южное и Се

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с 2.3.1. В течение _____ часов с момента получения заявки от Заказчика произвести уборку и полный вывоз снега с Территории.

Договор подряда № 777. г. Москва от 7 января 2007 г. ООО «Рога и копыта», именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального При выполнении работ огораживать зону сброса снега яркой лентой и выставлять низового рабочего.