Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры - бланк 2016, скачать в doc

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры

[указать место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы], в лице [должность, Ф. И. О. руководителя организации, предприятия], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и [Ф. И. О. паспортные данные, адрес], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу: [указать точный адрес], в дальнейшем именуемая "квартира", согласно Перечню отделочных и монтажных работ, являющемуся приложением N 1 и Перечню по слаботочным системам, являющемуся приложением N 2 к настоящему договору, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

1.2. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору.

2.1. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору.

3. Сумма договора

3.1. Стоимость отделочных и монтажных работ составляет [значение] рублей.

3.2. Стоимость работ по слаботочным системам составляет [значение] рублей.

3.3. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к настоящему договору, и составляет [значение] рублей.

3.4. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора.

3.5. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

4. Срок выполнения работ

4.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

4.2. Работы должны быть завершены в течение [значение] дней с даты, указанной в пункте 4.1. настоящего договора.

5. Условия платежа

5.1. Заказчик в течение [значение] рабочих дней с даты подписания приемо-сдаточного акта о завершении работ по приложениям NN 1 и 2 к настоящему договору производит оплату работ, выполненных Подрядчиком в размере 100 % стоимости работ, указанной в пункте 3.3 настоящего договора.

6. Обязательства Сторон

6.1. Обязательства Подрядчика:

6.1.1. подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно пункту 2.1 настоящего договора качественно и в срок, установленный пунктом 4.2 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ монтажные принадлежности;

6.1.2. подрядчик обязуется обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ до сдачи квартиры по акту выполненных работ;

6.1.3. подрядчик обязуется сдать Заказчику квартиру после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем немедленное вселение в квартиру.

6.1.4. подрядчик обязуется известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности квартиры к сдаче Заказчику;

6.1.5. подрядчик обязуется сдать Заказчику квартиру после выполнения работ по настоящему договору в состоянии, позволяющем немедленное заселение квартиры.

6.2. Обязательства Заказчика:

6.2.1. заказчик обязуется произвести оплату выполненных работ в срок, установленный настоящим договором;

6.2.2. заказчик обязуется в двухдневный срок после получения от Подрядчика извещения о готовности производить установку оборудования и/или в необходимости использования материалов предоставить необходимое оборудование и /или материалы.

Передача оборудования и материалов оформляется актом и подписывается обеими сторонами.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик выплачивает штраф в размере [значение] % за каждый день просрочки работ, но не более [значение] % от стоимости работ по настоящему договору.

7.2. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств.

7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.4. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору.

7.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружении дефектов в оборудовании. Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него.

7.6. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

7.7. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных Заказчиком для выполнения работ, Подрядчиком по настоящему договору несет Заказчик.

7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком

8.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

8.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

8.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

8.4. На основании статьи 717 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчику предоставляется право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

9. Качество работы

9.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора. Претензии по качеству выполненных работ могут быть заявлены Заказчиком в течение [значение] месяцев с даты подписания приемо-сдаточного акта.

9.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы в течение [значение] месяцев с даты подписания приемо-сдаточного акта.

9.3. Претензии по качеству монтажа установленного оборудования могут быть предъявлены Подрядчику в течение [значение] месяцев с даты их установки.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.

В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более [значение] месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

11. Особые условия

11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.

11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени. Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по

возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу.

14.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны.

15. Прочие условия

15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

15.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение N 1 на [значение] листах;

- Приложение N 2 на [значение] листах;

- Приложение N 3 на [значение] листах;

- Приложение N 4 на [значение] листах.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]

[место составления акта] [число, месяц, год]

Во исполнение договора подряда от [число, месяц, год], заключенного между Подрядчиком и Заказчиком, Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы, выполненные Подрядчиком по внутренней отделке 3-х комнатной квартиры, расположенной по адресу:

[указать точный адрес].

1. В процессе приемки проверено качество выполненных работ, что соответствует требованиям настоящего договора, технических условий и стандартам, указанным в приложениях. Однако имеются серьезные дефекты по качеству выполненных работ в [перечислить наименование помещений и комнат, где обнаружены дефекты].

Без устранения этих дефектов эксплуатация квартиры невозможна.

Перечень выявленных дефектов:

[перечислить дефекты с указанием помещений и комнат].

2. Вышеперечисленные дефекты Подрядчик обязуется устранить в течение [значение] рабочих дней.

3. Согласно представленным финансовым документам расходы Подрядчика соответствуют смете.

4. Проведена проверка монтажа оборудования, предоставленного Подрядчику Заказчиком. Монтаж проведен качественно. К материалу и комплектующим претензий нет.

5. После устранения Подрядчиком дефектов, перечисленных в пункте 1 настоящего акта, Стороны повторно проведут сдачу-приемку выполненных работ.

6. После устранения дефектов Подрядчик немедленно сообщит Заказчику дату сдачи работ.

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]

Акт о передаче материалов и оборудования

[место составления акта] [число, месяц, год]

Для выполнения работ Подрядчиком по договору подряда от [число, месяц, год] Заказчик передает, а Подрядчик принимает ниже перечисленное оборудование и материалы:

Подрядчик принимает на себя ответственность за сохранность принятых материалов и оборудования и в случае утраты и /или повреждения обязуется за свой счет закупить такого же качества материалы и оборудование тех же марок и фирм-изготовителей, что и переданные Заказчиком.

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]

Уведомление об окончании работ

Настоящим Подрядчик информирует Вас о том, что [число, месяц, год] закончены работы по внутренней отделке квартиры и установлено необходимое оборудование, полученное от Вас. В соответствии с договором подряда от [число, месяц, год] просим Вас прибыть на приемку выполненных работ и подписание приемо-сдаточного акта .

[Уполномоченный представитель Порядчика]

[число, месяц, год]

• Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• Как понять, что коллектив вас не уважает
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• Офисные хроники или как противостоять сплетням
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Договора на оказание ремонтно отделочных работ бланк

Договора на оказание ремонтно отделочных работ бланк

5.2. В случае если Подрядчик не имеет возможности выполнить работы в срок по причине несвоевременно выполненных обязательств Заказчика, срок договора продляется на время исправления выполняемых обязательств Заказчика. 5.3. Подрядчик обязуется предоставить гарантию на выполненные работы сроком на 1 год, начиная с момента сдачи Объекта. 5.3. Сроки исполнения ремонтно-отделочных работ: Начало _ Конец _ 6. Осуществление расчетов по Договору 6.1. Не менее чем за 3 банковских дня Заказчик обязан выплатить Подрядчику авансовую сумму, включающую погашение расходов на приобретения строительных материалов и авансовую предоплату работникам. 6.2. Все расчеты по Договору производятся после каждого окончания этапа выполненных работ. Начальный этап _ _. Сумма.

Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него. 7.6. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком. 7.7. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством. 7.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и/или оборудования, закупленных Заказчиком для выполнения работ, Подрядчиком по настоящему договору несет Заказчик. 7.9. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. 8. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком 8.1. Заказчик вправе.

Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры _ _ 20_ года (указать место заключения договора) в лице (полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы) действующего на основании (должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия) именуемое в дальнейшем (наименование документа, подтверждающего полномочия) Подрядчик с одной стороны, и _ (Ф.И.О, паспортные данные, адрес) именуемый в дальнейшем Заказчик.

Форма договора на проведение

Специальное предложение! При договора на оказание ремонтно отделочных работ заключении договора на отделочные работы дизайн-проект в.

Программа, также, содержит:

Г. Москва. Физическое лицо которое в дальнейшем именуется как.

Переносимая версия Download Master
Download Master Portable

Договор подряда это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком. Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами в твердой сумме либо приблизительной - путем составления смет на.

Если вы нашли ошибки в программе, а также если вы хотите внести свои предложения по усовершенствованию программы пишите на наш форум.

Образец договора на проведение ремонтных и отделочных работ. Практически треть.

Договор на выполнение строительных и ремонтно-отделочных работ.

Договор на строительные работы, договор на выполнение строительных работ, образец.

Заявления о регистрации ип в спб 2012
Заявления о регистрации ип в спб 2012 - Большинство небольших интернет магазинов работают под руководством именно индивидуальных предпринимателей. В любом случае, выбор за вами. Информация о налогах и сборах, уплачиваемых ИП. 1. Социальные фонды. Пенсионный фонд и медицинское страхование. Ежегодный фиксированный платеж в эти фонды составляет в 204,66 руб. К слову, в 2009 году платеж равнялся 7274.40 руб, в.76 руб. а в.
Заявление по форме установленной министерством внутренних дел украины форма 1 удля обмена паспорта
Заявление по форме установленной министерством внутренних дел украины форма 1 удля обмена паспорта - 2. Наклейка в паспорта фотокарточек по достижению владельцем 25-летнего и 45-летнего возраста. 3. Прописка и выписка граждан. 4. Учет при прописке лиц, имеющих судимость. 5. Адресно-справочная и адресно-розыскная работа. 6. Разъяснение населению правил паспортной системы. Выдача гражданам паспортов проводится на основании свидетельства о рождении по достижении 16 лет. В паспортное отделение для получения паспорта.
Анкеты на загранпаспорт с консультант плюс
Анкеты на загранпаспорт с консультант плюс - Копии паспортов родителей. Запрещается заверять документы о выдаче загранпаспорта непосредственно заявителем или его близкими родственниками. Получить загранпаспорт можно в отделении уфмс (известном до 2004 года как овир, в как паспортный стол) по месту прописки(постоянной регистрации). Там же можно получить справку и помощь в оформлении анкеты. Нет вашего города? Найдите своё отделение самостоятельно. Для этого.
Справки для постановки на учет на бирже труда
Справки для постановки на учет на бирже труда - Как встать на биржу труда и получить пособие справки для постановки на учет на бирже труда по безработице.
Форма 2 м звт про фнансов результати
Форма 2 м звт про фнансов результати - Доклад на тему загрязнение биосферы как результат производственной деятельности человека. Вы искали: Доклад на тему загрязнение биосферы как результат производственной деятельности человека. Экологические последствия деятельности человека. Это прямой результат загрязнения верхних слоев атмосферы Такое понимание биосферы особенно важно сейчас, когда техногенное. Темы рефератов и докладов. 1 Читать реферат online по теме 39Экология. Химическое загрязнение.

При этом все финансовые расчеты с ними осуществляет Подрядчик. Всю ответственность за качество и сроки работ, выполняемых данными исполнителями, несет Подрядчик. Отказаться от дополнительных работ, в случае если они не входят в сферу деятельности Подрядчика, влияют на безопасность людей и зданий или не могут быть выполнены по независящим от него причинам. О причинах отказа делается запись в журнале работ в листе замечаний. Также Подрядчик вправе отказаться от дополнительных работ, если Заказчик и Подрядчик не пришли к соглашению об их стоимости и дополнительных сроках, необходимых для выполнения этих работ. После длительной задержки опл).

Игры
01.04.2016, 20:00
Приказ о приеме на работу работника т 1 а
Примерная форма договора подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры.

Музыка
01.04.2016, 20:00
Образец типовой договор аренды торгового помещения
Ремонт и отделка квартир. Ремонт квартир; Евроремонт квартиры; Капитальный ремонт квартиры.

Программы
01.04.2016, 20:00
Договора найма жилого помещения а 10
При приеме заказа на ремонт помещения с Заказчиком, производится заключение договора, где прописываются ответственности сторон и гарантии. При этом мы готовы предложить удобную форму оплаты наших услуг. Оплата производится частично, после окончания этапа работ. Заключив с нами Договор на ремонт Вы получите: Высокое качество. Выполнение в срок, приемлемые цены, гарантию на выполненные работы Наши специалисты максимально.

Для дома и офиса
01.04.2016, 20:00
Письма о возмещении выплаты пособия фсс
Тендеры. Рубрикатор тендеров Поиск тендеров. Внимание! Поиск заявок, срок действия.

Договор на оказание отделочных работ образец - найдено в документах

Главная » Увольнение » Договор на оказание отделочных работ образец

контракты контракт возмездного оказания услуг контракт возмездного оказания услуг. контракт ремонта квартиры, контракт на ремонт квартиры, эталон контракта на ремонт квартиры. эталон контракта по оказанию ремонтных работ, заключаемый меж юридическими лицами. По окончании выполнения контракта, в течение 2 дней передать объект заказчику, освобожденный от строительного мусора и оборудования, а так же передать весь набор ключей от объекта. Скачать в формате эталон контракта на ремонт квартиры в формате pdf.

В случае вербования к ремонтным работам проводящимся в рамках реального контракта третьих лиц, подрядчик остается ответственным перед заказчиком за деяния третьих лиц, как за свои собственные. эталон контракта поручения на совершение юридических действий, заключаемый меж юридическими лицами. контракт на проведение ремонтно-отделочных работ эталон. В случае несогласия подрядчика с претензиями заказчика относительно свойства выполненных и предъявляемых к оплате заказчику работ (пункт 5. Сроки выполнения подрядчиком долженностей по контракту растут на время приостановки работ.

Более 2000 образцов и бланков типовых контрактов, контракт оказания услуг, работ, трудовой. Подрядчик должен делать все виды работ в согласовании с требованиями действующего законодательства и нормативных актов. эталон контракта оказания услуг по организации увеличения квалификации, заключаемый меж юридическими лицами. эталон контракта аренды автомобиля без экипажа, заключаемый меж физическим. эталон контракта на распространение программного продукта через магазин, заключаемый меж юридическими лицами. контракт оказания услуг эталоны контрактов на оказание услуг, оказания содеяния. Г.владимир 200 года. называемый(ая) в предстоящем заказчик, с одной стороны, и, называемый в предстоящем. Г.тамбов ип антонов артём александрович. Редакция веб-сайта не несет ответственности за достоверность инфы, размещенной в статьях и маркетинговых объявлениях на веб-сайте. эталон контракта оказания услуг по выполнении монтажных работ, заключаемый меж юридическими лицами. К записи контракт меж физическими лицами на выполнение работ есть 1 комментарий.

Образец документа

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по изучению рынка строительных и отделочных материалов, а также по поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы, в целях осуществления работ по отделке выделяемых Поручителю Заказчика помещений в рамках договора о совместной деятельности N ____ от "___"__________ ____ г. по адресу: __________________ и установке в указанных помещениях необходимого сантехнического, электрического и иного оборудования. Исполнитель также обязуется осуществить контроль за производством указанных работ и после завершения работ оказать Заказчику содействие по оформлению в собственность указанных помещений. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

1.2. Исполнитель гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с иными лицами, действующих на территории ____________, которые могли бы оказать влияние на исполнение настоящего договора. Исполнитель гарантирует свою независимость и объективность в ходе исполнения настоящего договора.

1.3. Услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя (г. ___________). В случае необходимости выезда в другие населенные пункты Заказчик оплачивает проезд и проживание Исполнителя из расчета:

- проживание (гостиница): ________ рублей за сутки;

- питание: ________ рублей за сутки.

1.4. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора, Исполнитель несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

- представлять Заказчику информацию о состоянии рынка строительных материалов, в том числе о ценах и качестве предлагаемых отделочных и иных материалов и оборудования, технологиях выполнения отделочных работ;

- подобрать лиц и специалистов для осуществления отделочных и иных работ в указанных в настоящем договоре помещениях либо провести работы своими силами;

- осуществлять контроль за производством отделочных работ;

- представлять Поручителя Заказчика при оформлении указанных помещений в собственность в Управлении Федеральной регистрационной службы г. ____________ и других органах.

2.2. Исполнитель обязуется оказать перечисленные услуги качественно, в надлежащие сроки.

2.3. Исполнитель обязуется совершать все свои действия в интересах Заказчика и его Поручителя на наиболее выгодных для них условиях.

2.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размерах, порядке и в сроки, установленные настоящим договором. Кроме того, Заказчик обязуется:

- принимать отчеты Исполнителя о проделанной работе;

- принимать решения об использовании предлагаемых Исполнителем материалов и оборудования либо об отказе от их использования;

- принимать решения о привлечении к производству работ предлагаемых Исполнителем лиц и специалистов либо об отказе от их услуг;

- уточнять и корректировать желаемые результаты оказываемых услуг для Заказчика в случае существенного изменения ситуации;

- оказывать иное необходимое содействие Исполнителю.

2.5. Завершением настоящего договора является подписание двустороннего акта об исполнении сторонами своих обязательств по договору. При уклонении одной из сторон от подписания акта другая сторона вправе требовать его подписания в судебном порядке.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор действует до момента завершения работ по отделке передаваемых Поручителю Заказчика по договору о совместной деятельности помещений по адресу: __________________, получения свидетельства о собственности или иного документа, удостоверяющего права собственности Поручителя Заказчика на указанные помещения. Акт об исполнении сторонами обязательств по договору не может быть подписан до получения документов, удостоверяющих право собственности Поручителя Заказчика на указанные помещения.

3.2. Стороны вправе по взаимному соглашению установить иной срок действия настоящего договора.

4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в размере ________________ рублей.

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с графиком, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

5. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Применимым правом по настоящему договору является законодательство Российской Федерации.

5.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. _____________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Не выполнившая свои обязательства сторона обязана возместить причиненный другой стороне прямой действительный ущерб. Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки (пени, штрафа). Упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.2. Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере _________ в случае нарушения сроков осуществления расчетов.

6.3. В случае неисполнения своих обязательств по договору Исполнитель обязан возвратить Заказчику все полученное по договору и уплатить штраф в размере ___% от суммы договора.

6.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Исполнитель будет обязан возвратить Заказчику все полученное им по договору, в том числе Исполнитель обязуется возвратить Заказчику все полученное по договору в случае невозможности оформления в разумные сроки в собственность Заказчика помещений по адресу: ___________________ по причинам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые дополнения и изменения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, включая полный возврат сумм, полученных от Заказчика в соответствии с графиком оплаты услуг.

7.5. Настоящий договор составлен на двух языках - английском и русском. В случае расхождения в условиях договора, изложенных в английском и русском текстах, стороны будут руководствоваться текстом договора на русском языке.

8. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Договор на оказание услуг по изучению рынка строительных и отделочных материалов и поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы

"___" ________ ____ г.

_____________________, именуемая в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________________________________, действующего на основании _______________________________, а также в соответствии с Агентским договором N ______ от "__" _______ ____ г. заключенного Заказчиком с _________________________________________, именуемым далее "Поручитель" Заказчика, с одной стороны, __________________________________, именуемая далее "Исполнитель", в лице _______________________, действующего на основании ___________________________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику услуги по изучению рынка строительных и отделочных материалов, а также по поиску организаций, осуществляющих отделочные и строительные работы, в целях осуществления работ по отделке выделяемых Поручителю Заказчика помещений в рамках Договора о совместной деятельности N _____ от "____" _________ _____ г. по адресу: _________________________________ и установке в указанных помещениях необходимого сантехнического, электрического и иного оборудования. Исполнитель также обязуется осуществить контроль за производством указанных работ и после завершения работ оказать Заказчику содействие по оформлению в собственность указанных помещений. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя.

2.1. Исполнитель обязуется:

- представлять Заказчику информацию о состоянии рынка строительных материалов, в том числе о ценах и качестве предлагаемых отделочных и иных материалов и оборудования;

- подобрать организации и специалистов для осуществления отделочных и иных работ в указанных в настоящем договоре помещениях, либо провести работы своими силами;

- осуществлять контроль за производством отделочных работ;

- представлять Поручителя Заказчика при оформлении указанных помещений в собственность;

2.2. Исполнитель обязуется оказать перечисленные услуги качественно, в надлежащие сроки.

2.3. Исполнитель обязуется совершать все свои действия в интересах Заказчика и его Поручителя, на наиболее выгодных для них условиях.

2.4. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя в размерах, порядке и в сроки, установленные настоящим договором. Кроме того, Заказчик обязуется:

- принимать отчеты Исполнителя о проделанной работе;

- принимать решения об использовании предлагаемых Исполнителем материалов и оборудования либо об отказе от их использования;

- принимать решения о привлечении к производству работ предлагаемых Исполнителем организаций и специалистов либо об отказе от их услуг;

- представить Исполнителю документы, необходимые для оформления прав собственности на передаваемые помещения;

- оказывать иное необходимое содействие Исполнителю.

2.5. Завершением настоящего договора является подписание двустороннего акта об исполнении сторонами своих обязательств по договору. При уклонении одной из сторон от подписания акта другая сторона вправе требовать его подписания в судебном порядке.

3.1. Настоящий договор действует до момента завершения работ по отделке передаваемых Поручителю Заказчика по договору о совместной деятельности помещений по адресу: _______________________________, получения свидетельства о собственности или иного документа, удостоверяющего права собственности Поручителя Заказчика на указанные помещения. Акт об исполнении сторонами обязательств по договору не может быть подписан до получения документов, удостоверяющих право собственности Поручителя Заказчика на указанные помещения.

3.2. Стороны вправе по взаимному соглашению установить иной срок действия настоящего договора.

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в размере _________________________________________________________.

4.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с графиком, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

5.1. Применимым правом по настоящему договору является законодательство Республики Беларусь.

5.2. Споры между сторонами подлежат рассмотрению в хозяйственном суде _________________________.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством Республики Беларусь в виде возмещения причиненного ущерба и уплаты неустойки (штрафа, пени), установленной договором.

Невыполнившая свои обязательства сторона обязана возместить другой стороне прямой действительный ущерб. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Убытки подлежат возмещению сверх суммы неустойки (пени, штрафа).

6.2. Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере ___________________ в случае нарушения сроков осуществления расчетов.

6.3. В случае неисполнения своих обязательств по договору Исполнитель обязан возвратить Заказчику все полученное по договору и уплатить штраф в размере ___% от суммы договора.

6.4. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Исполнитель будет обязан возвратить Заказчику все полученное им по договору, в том числе, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику все полученное по договору в случае невозможности оформления в разумные сроки в собственность Заказчика помещений по адресу: ________________________________, по причинам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя.

7.1. Любые дополнения и изменения настоящего договора должны быть совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора лишь при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков, включая полный возврат сумм, полученных от Заказчика в соответствии с графиком оплаты услуг.

7.5. Настоящий договор составлен на двух языках - английском и русском. В случае расхождения в условиях Договора, изложенных в английском и русском текстах, стороны будут руководствоваться текстом договора на русском языке.