Рейтинг: 5.0/5.0 (1837 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Общество с ограниченной ответственностью "____________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора ____________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________. именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора ____________, действующего на основании Устава, имеющее, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является поставка Подрядчиком лифтового оборудования и выполнение за свой риск и своими силами работ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию поставляемого лифтового оборудования для____________(далее по тексту - Объекты).
Перечень Объектов, марки поставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны в коммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1 к Договору).
1.2. Поставка, монтаж, пусконаладка и обслуживание лифтового оборудования в каждом Объекте будет производиться Подрядчиком на основании настоящего Договора после уступки прав Заказчика по Договору в части поставки лифтового оборудования на конкретный Объект Обществу, находящемуся под управлением Заказчика, осуществляющему реализацию проекта строительства гостиницы в городе по месту нахождения Объекта, либо третьему лицу, указанному Заказчиком.
Соглашение об уступке прав Заказчика Обществу по конкретному Объекту заключается с участием Подрядчика и должно содержать конкретные сроки поставки и монтажа лифтового оборудования по Графику производства работ, а также иные существенные условия, не оговоренные Сторонами в настоящем Договоре.
1.3. Выполнение всех работ производится в соответствии с СНиП и ГОСТ, условиями настоящего Договора и в соответствии с переданной Подрядчику технической документацией, Графиком производства работ, оформляемых как Приложения по каждому трехстороннему Соглашению об уступке прав по Договору на поставку и монтаж лифтового оборудования по конкретному Объекту.
1.4. Особые требования к Подрядчику по настоящему Договору:
- осуществлять при выполнении работ взаимодействие с генеральным проектировщиком на Объекте в части консультирования по принимаемым проектным решениям;
- осуществлять взаимодействие с генподрядной компанией в части уточнения сроков поставок, требований к строительным конструкциям, периода монтажных работ, пусконаладочных работ;
- выполнить полный комплекс работ и услуг по организации, координации и контролю процессов производства, поставки, монтажа и пусконаладке лифтового оборудования, гарантийного и постгарантийного обслуживания.
2. Стоимость Договора2.1. Общая суммарная стоимость поставки и работ по настоящему Договору состоит из стоимости работ по каждому Объекту, определенной в Приложении N 1 к настоящему Договору.
В стоимость работ по каждому Объекту включена стоимость поставляемого Подрядчиком лифтового оборудования и материалов, с учетом затрат, связанных с проведением замеров шумов и полным освидетельствованием лифтов, а также иные затраты и работы, указанные в Приложении N 1.
2.2. Стоимость поставки и работ по настоящему Договору, указанная в Приложении N 1, является фиксированной и не подлежит изменению.
3. Сроки поставки и выполнения работ3.1. Конкретные сроки поставки и выполнения работ Стороны согласовывают в трехсторонних Соглашениях об уступке прав по Договору по каждому Объекту отдельно.
4. Порядок сдачи-приемки работ4.1. Сдача-приемка выполненных работ по каждому Объекту производится ежемесячно, в следующем порядке:
4.1.1. Не позднее 30-го числа отчетного месяца Подрядчик передает Заказчику справку по форме N КС- 3 по работам, выполненным в отчетном месяце, акт по форме N КС-2. счет-фактуру и соответствующую исполнительную документацию.
4.1.2. Заказчик в течение 7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку по Форме N КС-3. акт о выполнении работ по форме N КС-2 и возвращает их Подрядчику до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
4.1.3. При несогласии Заказчика с объемами или качеством выполненных Подрядчиком работ он в течение 10-ти рабочих дней возвращает Подрядчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2 с указанием исправленных объемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественно выполненных работ. В случае корректировки Заказчиком объемов работ Подрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения в соответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки и акта Заказчику. В случае отказа Заказчика от приемки некачественно выполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненных работах в установленный Заказчиком срок и после устранения представляет на подпись Заказчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2 .
4.2. Окончательная сдача работ осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные в дополнительном соглашении по конкретному Объекту. Для этого Подрядчик должен:
4.2.1. Произвести подготовку исполнительной документации и сдать выполненные работы Заказчику, а при необходимости - эксплуатирующей организации.
4.2.2. Оформить и подписать у Заказчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающий выполнение полного комплекса работ и передачу Заказчику полного пакета исполнительной документации по выполненным работам, указанного в приложении к дополнительному соглашению, а также иной документации по соответствующему виду работ, предусмотренной нормативными документами.
4.3. Иные условия приемки-сдачи работ указываются Сторонами в Соглашениях об уступке прав по Договору по Объекту.
5. Платежи и расчеты5.1. Расчеты за лифтовое оборудование и работы производятся с авансовыми платежами, указаными в Приложении N 1, и выполненные работы производятся по факту их выполнения.
Обязательным условием является отлагательный платеж в размере не менее 5% от стоимости поставки и работ по Объекту до момента заключения договора с Исполнителем на сервисное (постгарантийное) обслуживание лифтового оборудования.
5.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней со дня получения от Подрядчика справок по Форме N КС-3. с актами по форме N КС-2. оформленных в соответствии с п.4.1. настоящего Договора, с учетом корректировок, внесенных Заказчиком.
5.3. Окончательный расчет по каждому Объекту производится после подписания акта сдачи-приемки работ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ на Объекте и устранения обнаруженных при приемке недостатков (дефектов).
Заказчик вправе задержать окончательный расчет по договору до момента выполнения в полном объеме обязательств Подрядчика по настоящему Договору и в соответствии с Соглашением об уступке прав по Объекту.
5.4. При осуществлении оплаты по договору Заказчик вправе производить удержание сумм начисленных пеней и/или штрафов за нарушение обязательств Подрядчика по настоящему договору, при этом Заказчик письменно извещает Подрядчика об основаниях и размере удержания. Удержание производится в следующем порядке: сначала пени и штрафы.
5.5. Датой оплаты по договору считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. Права и обязанности6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.
6.1.2. Осуществлять контроль за выполнением работ, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком строительных материалов, оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам, техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов, техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.
6.1.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Подрядчику сданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицу в случаях:
6.1.3.1. Если Подрядчик задерживает выполнение этапов работ на Объекте на срок более 30 дней.
6.1.3.2. Если Подрядчик выполняет работы с существенными недостатками или ненадлежащим образом исполняет другие обязательства по настоящему договору, в случае неустранения недостатков в указанные Заказчиком разумные сроки.
6.1.4. Если в отношении Подрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве, влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельность Подрядчика, в т.ч. если Подрядчик подаст заявление в суд о несостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на его имущество будет наложен арест, а также если Подрядчик не приступил не по вине Заказчика к выполнению Работ в течение 10 дней с момента передачи фронта работ, или не выполнил свои обязательства в соответствии с договором в части выполнения сроков производства Работ не по вине Заказчика более чем на 30 рабочих дней, или у Подрядчика отозвана лицензия, то в любом из этих случаев, а также в случаях по п.6.1.2. Заказчик имеет право, после представления Подрядчику письменного уведомления, вступить во владение результатами выполненных Работ, отстранить его от Работ, не освобождая его от обязательств или ответственности за действия, осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.1.5. Заказчик после приемки результата работ вправе предъявлять к Подрядчику требования по любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки, выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в акте приемки-сдачи.
6.2. Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязан:
6.2.1. Предоставить Подрядчику техническую документацию трехстороннего Соглашения об уступке прав по Договору на конкретный Объект.
6.2.2. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (предоставить фронт работ), в том числе по необходимости обеспечить точки подключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделить место для складирования материалов и оборудования Подрядчика, а также место для размещения бытовых помещений и техники, используемой Подрядчиком.
6.2.3. Принимать выполненные Подрядчиком работы и оформлять представленные справки по форме N КС-3 и акты по форме N КС-2 в порядке и на условиях, установленных договором.
6.2.4. Осуществить проверку геометрии лифтовых шахт, очистить приямки и машинные помещения от строительного мусора.
6.2.5. В течение всего периода строительства:
- обеспечить авторский и технический надзор,
- обеспечить в установленном порядке приемку выполненных работ,
- обеспечить по согласованной с Заказчиком заявке вертикальную транспортировку монтируемого оборудования Подрядчика при его монтаже на Объекте,
- участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролировать составление и подписывать акты приемки скрытых работ.
6.2.6. От начала работ до подписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества, материалов и техники Подрядчика, переданных под охрану в установленном порядке в соответствии с действующими инструкциями Заказчика.
6.2.7. Обеспечить своевременный вызов заинтересованных организаций, выполняющих, в соответствии с действующим законодательством, контрольные функции.
6.3. Подрядчик вправе:
6.3.1. В случае несвоевременного исполнения Заказчиком п.6.2.2. требовать переноса сроков окончания работ на конкретном Объекте на период, согласованный Сторонами.
Перенос сроков окончания работ оформляется дополнительным соглашением Сторон.
6.4. Для выполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:
6.4.1. Своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с переданной Заказчиком технической документацией, в сроки, указанные дополнительном соглашении, и сдать указанные работы в порядке, установленном Договором в соответствии со строительными нормами и правилами.
6.4.2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения в срок.
6.4.3. До начала производства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовую технологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85* п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территории РФ, и безусловное исправление недостатков в работах.
6.4.4. На весь период производства работ по каждому Объекту и до окончания работ:
- своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копию приказа направить Заказчику,
- получить все разрешения и лицензии, необходимые для производства работ, являющихся предметом настоящего договора,
- нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов и работников осуществляется за счет Подрядчика.
6.4.5. Обеспечить первичный инструктаж своего рабочего персонала по технике безопасности на строительных площадках. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за последствия в случае несоблюдения данным рабочим персоналом норм и правил техники безопасности на строительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа.
6.4.6. Обеспечить чистоту переданного Подрядчику фронта работ (строительной площадки), чистоту выезжающего транспорта, осуществить по завершении работ - окончательную уборку фронта работ от отходов строительства и вывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы и оборудование до момента сдачи работ Заказчику, передать строительную площадку Заказчику по акту.
Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма)
(город, населенный пункт)(дата) 200__ г.
(Полное наименование организации ), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации ), именуемая в дальнейшем “Подряд-чик”, в лице (должность, ф.и.о. руководителя ), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по производству
пуско - наладочных работ на объекте (указать наименование объекта ),
а) (указать содержание работ );
б) (указать содержание работ );
а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство произвести работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в соответствии с утвержденной программой пуско-наладочных работ, обеспечить выполнение пуско-наладочных работ в соответствии со строительными нормами и правилами; требованиями ПБГХ, произвести индивидуальное и комплексное испытания смонтированного им оборудования; сдать работы по настоящему договору.
1.3. Кроме работ, указанных в п.1.2. настоящего договора, Подрядчик принимает на себя обязательства по оформлению исполнительной документации в течение одного месяца после подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.
1.4. Заказчик обязуется обеспечить открытие и непрерывность финансирования работ, в разумные сроки принять от Подрядчика по акту выполненные работы и оформленную исполнительную документацию.
Заказчик обязуется обеспечить специалистов Подрядчика на время производства пуско - наладочных работ бесплатным жильем, транспортом для проезда к месту работ.
1.5. Начало работ по договору - с дня поступление денег на счет Подрядчика.
Окончание работ по договору – (указать цифрами и прописью ) месяцев с момента начала работ.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость работ определяется в размере (указать цифрами и прописью ) рублей, в т.ч. НДС - (указать цифрами и прописью ) рублей.
2.2. В течение ____ дней после подписания настоящего договора Заказчик производит платеж в размере общей стоимости работ.
3. Основания для одностороннего расторжения договора
3.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
3.1.1. Подрядчиком в случае просрочки Заказчиком платежа более чем на месяц.
3.1.2. Заказчиком лишь в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по проведению пуско - наладочных работ, а именно:
а) просрочки начала работ более ____ месяцев;
б) при допущении грубых нарушений при производстве пуско - наладочных работ;
3.2. В этом случае сторона расторгнувшая договор составляет акт и в течение десяти дней высылает его другой стороне заказным письмом. Расторжение договора незамедлительно вступает в силу.
3.3. Денежные суммы, возвращаемые в случае одностороннего расторжения договора в течение ____ банковских дней, не индексируются.
4. Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За каждый день просрочки согласованных сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере __ % от суммы платежа.
4.3. В случае просрочки сдачи всех работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает штраф в размере (указать цифрами и прописью ) рублей.
4.4. Подрядчик обязан устранить допущенные по его вине дефекты, обнаруженные в течение 12 месяцев со дня приемки выполненных работ.
4.5. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие разногласия исключительно путем переговоров, при невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд ___________ области.
4.6. Форс-мажор и существенные перемены.
4.6.1. Невыполнение стороной любых ее обязательств по настоящему договору не считается нарушением или невыполнением настоящего договора, если такое невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами (явлениями непреодолимой силы). Если какая-либо деятельность отложена, сокращена или прекращена форс-мажорными обстоятельствами, то, несмотря на любые положения настоящего договора, предусматривающие противоположное, сроки выполнения такой деятельности, как и срок действия самого договора продлеваются на время, равное всему времени действия подобных причин или их последствий, а также на все дополнительное время (если таковое необходимо), которое может понадобиться для наверстывания упущенного в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. В рамках данного договора форс-мажор включает в себя, в числе всего прочего, войну, восстание, гражданские беспорядки, блокаду, саботаж, эмбарго, забастовку и иные трудовые конфликты, мятеж, эпидемию, землетрясение, наводнение и иные неблагоприятные погодные условия, высокие уровни радиоактивности, взрыв, пожар, молнию, неблагоприятный приказ или указание какого-либо правительственного органа или учреждения, а также всякую иную причину, похожую или непохожую на вышеописанное, над которой затронутая сторона не имеет никаких разумных средств контроля и которая по своему характеру в состоянии задержать, сократить или прекратить своевременное принятие мер потерпевшей стороной.
4.6.2. Сторона, способность которой выполнять свои обязательства затруднена обстоятельствами непреодолимой силы, как можно быстрее извещает об этом другую сторону в письменной форме, изложив причину, и стороны принимают все приемлемые и практически возможные меры для устранения этой причины, при условии, однако, что никакая сторона не обязана разрешать либо устранять разногласия с третьими лицами кроме как при приемлемых для нее условиях либо во исполнение окончательного решения каких-либо арбитражных или действующих в силу закона органов, которые вправе окончательно положить конец разногласиям.
4.7. При действии обстоятельств по п.4.6. более трех месяцев стороны в возможно короткий срок проводят переговоры с целью достижения альтернатив исполнения или прекращения договора.
5. Заключительные условия
5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлимой частью.
5.3. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам.
5.4. Содержание договора и информация, связанная с ним, является конфиденциальной.
5.5. После подписания договора вся переписка по нему и связанная с ним теряет силу.
5.6. Договор входит в силу после подписания его сторонами и действует до момента подписания сторонами акта передачи исполнительной документации..
5.7. К договору прилагаются:
- расчет затрат и стоимости пуско - наладочных работ;
- программа производства пуско - наладочных работ.
6. Реквизиты и подписи сторон
7.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс ).
7.2.Подрядчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
_______________________ _______________________
(ф.и.о .) (ф.и.о .)
м.п. м.п.
21 сентября 2016 г.
Видеоролик: Стационарный бетонный завод EUROMIX CROCUS (КРОКУС) 60/1500.4.30 ALFA (ЛЕНТА)
подробнее >>
20 сентября 2016 г.
Видеоролик: Мобильный бетонный завод EUROMIX CROCUS (КРОКУС) 30/800.4 COMPACT
подробнее >>
19 сентября 2016 г.
Видеоролик: Стационарный бетонный завод EUROMIX CROCUS (КРОКУС) 45/1150.2.15 ALFA (СКИП)
подробнее >>
19 сентября 2016 г.
Монтаж бетонного завода EUROMIX 60/1500.5.15 ALFA в г.Ангарск, Иркутской области.
подробнее >>
18 сентября 2016 г.
Силосы цемента EUROSILO комплектуются качественными комплектующими производства компании ITALTECH.
подробнее >>
16 сентября 2016 г.
Фотоотчет со строительной площадки, расположенной в городе Калуга, где запущен в эксплуатацию бетонный завод EUROMIX CROCUS 15/750.
подробнее >>
13 сентября 2016 г.
Отгрузка комплекта брони и лопаток для бетонного завода EUROMIX CROCUS 15/750, установленного в г.Жезказган (Казахстан).
подробнее >>
9 сентября 2016 г.
Фотоотчет: Силос цемента разборной конструкции EUROSILO 90/D 3,8 м.
подробнее >>
8 сентября 2016 г.
Фотоотчет: бетонный завод EUROMIX CROCUS 15/750, приобретенный строительной компанией из г.Воронеж.
подробнее >>
7 сентября 2016 г.
Фотоотчет с производственной площадки дорожно-строительной компании "Черноземье", где установлен мобильный бетонный завод CROCUS 30.800.4 COMPACT 1.1.Л1.
подробнее >>
6 сентября 2016 г.
Отгрузка бетонного завода EUROMIX CROCUS 15/750 для компании из г.Волгоград
подробнее >>
1 сентября 2016 г.
Снижение цен!
Снижены цены на строительное оборудование EUROMIX.
подробнее >>
28 августа 2016 г.
Фотоотчет с производственной площадки в ближнем Подмосковье, где смонтирован бетонный завод EUROMIX CROCUS 60/1500.3.15 ALFA.
подробнее >>
25 августа 2016 г.
Фотоотчет: бетонный завод EUROMIX CROCUS 300/800.4 COMPACT с силосом мобильного типа EUROSILO MOBILE на производственном участке дорожно-строительной компании из Калуги.
подробнее >>
23 августа 2016 г.
Фотоотчет: бетонный завод EUROMIX CROCUS 300/800.4 COMPACT на производственном участке дорожно-строительной компании из Санкт-Петербурга.
подробнее >>
20 августа 2016 г.
Фотоотчет со строительной плащадки недалеко от г.Домодедово, Ближнее Подмосковье, где проводится монтаж бетонного завода EUROMIX CROCUS 60/1500.3.15 ALFA в комплекте с винтовыми конвейерами серии АРМАТА.
подробнее >>
17 августа 2016 г.
Фотоотчет с производственной площадки г.Ангарск, Иркутской области, где проходит монтаж бетонного завода EUROMIX CROCUS 60/1500.4.15 ALFA в комплекте с винтовыми конвейерами АРМАТА 219 и силосами разборной (болтовой) конструкции EUROSILO 90.
подробнее >>
12 августа 2016 г.
Отгрузка бетонного завода EUROMIX CROCUS 15/750 в комплекте со шнеком АРМАТА и ленточным транспортером для коммерческой организации из города Петрозаводск.
подробнее >>
10 августа 2016 г.
Фотоотчет с производственной площадки в ближайшем Подмосковье, где смонтирован бетонный завод EUROMIX CROCUS 45/1150.3.15 ALFA (с зимней обшивкой).
подробнее >>
8 августа 2016 г.
Размещен видеоролик: Пусконаладочные работы бетонного завода EUROMIX CROCUS 15/750 г.Щебекино, Белгородская обл.
подробнее >>
5 августа 2016 г.
Размещен видеоролик: Бетонный завод EUROMIX CROCUS 8/300 на производственном участке в республике Казахстан.
подробнее >>
4 августа 2016 г.
Размещен видеоролик: Бетонный завод EUROMIX CROCUS 8/300 в работе.
подробнее >>
3 августа 2016 г.
Размещен видеоролик: Бетонный завод EUROMIX CROCUS 30/800 COMPACT на производственном участке в Псковской области.
подробнее >>
2 августа 2016 г.
Размещен видеоролик: Бетонный завод EUROMIX CROCUS 15/750 на производственном участке в Республике Казахстан.
подробнее >>
21 июля 2016 г.
Компанией ТЗСО совместно с НПО "ТензоТехСервис" разработан проект БСУ 30_800.4 COMPACT.
подробнее >>
19 июля 2016 г.
Мобильный силос EUROSILO MOBILE на базе 20 футового контейнера.
подробнее >>
18 июля 2016 г.
Фотоотчет: завершение монтажа бетонного завода EUROMIX CROCUS COMPACT в городе Псков.
подробнее >>
15 июля 2016 г.
Фотоотчет: начало монтажа бетонного завода EUROMIX CROCUS COMPACT в городе Псков.
подробнее >>
До начала монтажных работ, заказчик должен ознакомить персонал подрядчика с действующими на объекте инструкциями, а также ознакомить с правилами внутреннего распорядка. Приемка и оплата выполненных работ делается в согласовании с критериями реального контракта. Рублей 00 копеек, рублей, в том числе ндс 18%. На время проведения работ заказчик предоставляет подрядчику помещение для хранения оборудования, обеспечивает его сохранность и соблюдает аннотацию по эксплуатации поставляемого оборудования, предоставляет помещение для рабочих. Группа компаний атс - центр дает комплексные решения по созданию охранных систем: установка видеонаблюдения и офисного видеодомофона и домоофна, помощь в оформлении заключения гпн, установка и сервис пожарной сигнализации. Окончательная оплата делается в течение 5 5 банковских дней опосля полного завершения работ на основании акта сдачи - приемки работ. Задержка в предоставлении размера работ по вине заказчика оформляется актом с переносом сроков работ по истинному договору. Местом работ определены помещения, 1.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации собственного персонала, а также за соблюдение своим персоналом правил по технике сохранности и правил внутреннего распорядка, установленного на объекте. Ежели в течение - х рабочих дней подрядчик не получает от заказчика целевого отказа в подписании предоставленного акта приемки - сдачи выполненных работ, то акты числятся подписанными и подлежат оплате по выставленному подрядчиком счету. В случае целевого отказа сторонами составляется двухсторонний акт с списком нужных доработок, срокам их выполнения. От стоимости работ, что составляет. Заказчик обязуется обеспечить подрядчику нужные условия для проведения монтажных работ, для обычной эксплуатации оборудования персоналом подрядчика. Доработки производятся силами подрядчика. Эталон контракта на монтажные и пуско - наладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения. Заказчик поручает, порошкового пожаротушения дальше, а подрядчик воспринимает на себя обязательства по поставке оборудования и выполнению монтажных и пуско - наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, федеральным законом от 22.07.2008, работы; в согласовании с ппб 01-03. Заказчик оперативно в течение - х часов информирует в вариантах появления особенных событий трагедия, 4.1.7, отключение электроэнергии. Рублей 00 копеек, делается в течение 5 5 банковских дней опосля выставления счета подрядчиком. Заказчик в трехдневныйсрок со дня получения акта сдачи - приемки работ должен навести подрядчику подписанный акт сдачи - приемки либо целевый отказ от приемки. Заказчик вправе в хоть какое время инспектировать ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика. Заказчик должен в сроки и порядки, ухудшающих результаты работы, предусмотренные реальным контрактом, а при обнаружении отступлений от контракта, либо других недочетов в работе, с ролью подрядчика принять выполненную работу по акту сдачи - приемки, в течение 3 3-х дней заявить о этом подрядчику.
Договор на пусконаладочные работы образецДоговор на пусконаладочные работы образец
Группа: Пользователь
Сообщений: 17
Регистрация: 04.01.2013
Пользователь №: 15447
Спасибо сказали: 4 раз(а)
договор на пусконаладочные работы образец
Заказчик оперативно в течение - х часов информирует в вариантах появления особенных событий трагедия, 4.1.7, отключение электроэнергии. Рублей 00 копеек, делается в течение 5 5 банковских дней опосля выставления счета подрядчиком. Рублей 00 копеек, в том числе ндс 18%, рублей. Окончательная оплата делается в течение 5 5 банковских дней опосля полного завершения работ на основании акта сдачи - приемки работ. Местом работ определены помещения, 1.4. Общественная стоимость выполняемых подрядчиком работ составляет. Общество с ограниченной ответственностью ооо, в лице генерального директора _ работающего на основании устава и лицензий, именуемое в предстоящем, подрядчик, группа компаний атс - центр. Заказчик поручает, а подрядчик воспринимает на себя обязательства по поставке оборудования и выполнению монтажных и пуско - наладочных работ систем автоматической пожарной сигнализации, порошкового пожаротушения дальше, работы; в согласовании с ппб 01-03, федеральным законом от 22.07.2008. Заказчик обязуется оплатить и принять выполненные подрядчиком работы в согласовании с критериями реального контракта. Заказчик должен в сроки и порядки, в течение 3 3-х дней заявить о этом подрядчику, либо других недочетов в работе, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работы, предусмотренные реальным контрактом, с ролью подрядчика принять выполненную работу по акту сдачи - приемки. Подрядчик несет ответственность за соответствие квалификации собственного персонала, а также за соблюдение своим персоналом правил по технике сохранности и правил внутреннего распорядка, установленного на объекте. Заказчик вправе в хоть какое время инспектировать ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика. Группа компаний атс - центр дает комплексные решения по созданию охранных систем: установка видеонаблюдения и офисного видеодомофона и домоофна, помощь в оформлении заключения гпн, установка и сервис пожарной сигнализации. Приемка и оплата выполненных работ делается в согласовании с критериями реального контракта. Подрядчик обязуется приступить к работам по истинному договору в течение 3-х рабочих дней с момента поступления авансового платежа. На время проведения работ заказчик предоставляет подрядчику помещение для хранения оборудования, обеспечивает его сохранность и соблюдает аннотацию по эксплуатации поставляемого оборудования, предоставляет помещение для рабочих. Доработки производятся силами подрядчика. Ежели в течение - х рабочих дней подрядчик не получает от заказчика целевого отказа в подписании предоставленного акта приемки - сдачи выполненных работ, то акты числятся подписанными и подлежат оплате по выставленному подрядчиком счету. От стоимости работ, что составляет. В случае целевого отказа сторонами составляется двухсторонний акт с списком нужных доработок, срокам их выполнения. Оплата аванса в размере. Задержка в предоставлении размера работ по вине заказчика оформляется актом с переносом сроков работ по истинному договору. Эталон контракта на монтажные и пуско - наладочные работы систем автоматической пожарной сигнализации и порошкового пожаротушения.
Договор на пусконаладочные работы образецДоговор на пусконаладочные работы образец
Группа: Пользователь
Сообщений: 9
Регистрация: 28.06.2014
Пользователь №: 14637
Спасибо сказали: 0 раз(а)
договор на пусконаладочные работы образец
Образцы типовых договоров / Договор на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования
ДОГОВОР №______ на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования
ООО "АВИСАНКО" (Москва), именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.
1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет_______________________________, включая НДС.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.
3. Монтажные и пуско-наладочные работы
3.1. За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.
3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения.
3.3. Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска. Если в течение данного времени у Заказчика не возникает претензий к работе оборудования, то сторонами составляется и подписывается Акт приема-сдачи работ.
Стандартная процедура пусконаладки производится, как правило, после монтажа оборудования на рабочем месте и подключения его ко всем необходимым коммуникациям. Проведение пусконаладочных работ подразумевает первый пуск оборудования, тестирование всех его систем и режимов работы. Проверка изначально проводится в «холостом» режиме, в течение которого делаются все замеры и сбор сведений. Далее происходит анализ параметров оборудование и сравнение с паспортными данными. Если машины работают в штатном режиме – начинается эксплуатация в соответствие с заявленным назначением. Если в процессе анализа будут выявлены значительные отклонения, препятствующие нормальной эксплуатации оборудования, то специалист будет проводить мероприятия по приведению работы оборудования в штатный режим (то есть осуществлять наладку).
Пусконаладочные работы – платная услуга. Стоимость пусконаладочных работ зависит от конкретного оборудования и его комплектации. Чтобы была проведена пусконаладка оборудования необходимо соблюдение ряда требований, которые будут заблаговременно направлены заказчику. Требования могут касаться подготовки сырья, предоставления персонала, с которым будет проводиться обучение (технологи, слесари КИПиА, инженеры).
Пример договора на выполнение пусконаладочных работ Образец договораВНИМАНИЕ. Возможно бесплатное оказание услуг по пусконаладке оборудования. Следите за информацией об акциях и специальных предложениях на главной странице сайта .
ООО «Спецстройбетон», именуемое в дальнейшем «Подрядчик », в лице директора Подгорного Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________. именуемое в дальнейшем «Заказчик », в лице ___________________________________________________________________. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Подрядчик в счет стоимости Договора выполнит работы по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования, указанного в спецификации № 1 (Приложение № 1 к настоящему Договору), в здании __________________ по адресу __________________________________, именуемом в дальнейшем «Объект». в соответствии с проектным решением Заказчика.
1.2 Заказчик предоставит Объект для выполнения указанных работ, примет и оплатит выполненную Подрядчиком работу в соответствии с условиями настоящего Договора.
2. Приложения и Дополнения
2.1 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:
1) Приложение № 1, содержащее спецификацию монтируемого технологического оборудования.
3. Обязанности и права Подрядчика
3.1 Приступить к выполнению работ не позднее 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика о готовности Объекта.
Выполнить в согласованный срок работы по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования согласно Приложению № 1.
3.2 Предупредить Заказчика о возникшей необходимости превысить объемы и стоимость выполняемых работ. Если Подрядчик не предупредит Заказчика об этом, он обязан выполнить работу, не требуя возмещения сверх установленных расходов.
3.3 Уведомить Заказчика об окончании работ и сдать выполненные работы Заказчику, направив ему Акты сдачи-приемки в двух экземплярах.
3.4 Обеспечить предотвращение повреждений и причинения любого ущерба зданиям, сооружениям и коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к объекту, обеспечив правила пожарной безопасности и безопасность труда при производстве работ.
3.5 Устранить дефекты, если они будут иметь место по вине Подрядчика и выявятся в течение гарантийного периода.
Подрядчик имеет право:
3.6 Приостанавливать либо полностью прекращать исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора.
3.7 Требовать возмещения понесенных убытков, выплаты неустойки в случаях, предусмотренных настоящим Договором.
3.8 Досрочно выполнить работу, предусмотренную настоящим Договором.
4. Обязанности и права Заказчика
4.1 Предоставить Подрядчику проектное решение объекта в объеме, достаточном для подготовки и проведения работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования.
4.2 Уведомить Подрядчика о готовности Объекта и монтируемого оборудования к монтажу не позднее, чем за 10 дней до начала выполнения работ.
4.3 Предоставить Подрядчику бригаду, состоящую из электрика и двух слесарей для проведения сборочно-монтажных работ.
4.4 Передать Подрядчику по Акту полностью подготовленный согласно рекомендациям Подрядчика под монтаж Объект.
4.5 Своевременно осуществлять платежи по настоящему Договору.
4.6 Обеспечить объект электроэнергией, водой и другими коммуникациями для бесперебойного выполнения Подрядчиком своих обязательств в период монтажных работ и выполнения гарантийных обязательств (за счет Заказчика).
4.7 Заказчик обязуется своевременно извещать Подрядчика о ставших ему известных обстоятельствах, затрудняющих производство работ и принимать совместно с ним все необходимые меры по выполнению договорных обязательств.
Заказчик имеет право:
4.8 Во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.9 Отказаться от настоящего Договора, предупредив об этом Подрядчика за 10 (десять) дней в письменном виде, оплатив выполненные работы и возместив Подрядчику понесенные им расходы.
5. Общая стоимость Договора и порядок расчетов
5.1 Общая стоимость работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования, включая НДС, составляет сумму ____________________________________________________________ рублей.
5.2 Командировочные расходы, связанные с переездом, проживанием и питанием представителей Подрядчика оплачиваются Заказчиком согласно выставленных Подрядчиком счетов на оплату.
5.3 Не позднее 5 (Пяти) дней до начала работ Заказчик обязуется перечислить на счет Подрядчика предоплату в размере 100% стоимости настоящего Договора, включая НДС.
5.4 Основанием для начала работ по шеф-монтажу и пуско-наладке технологического оборудования является поступление предоплаты на счет Подрядчика и передача Подрядчику по Акту полностью подготовленного под монтаж Объекта и монтируемого оборудования.
6. Сроки выполнения и сдача-приемка работ
6.1 Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в_____________ 20____ года в течение ________ дней.
6.2 Срок выполнения работ может быть изменен по договоренности сторон.
6.3 Если производство работ приостанавливается по указанию Заказчика или по иной причине, согласованной сторонами в подписанном ими письменном документе, и если производство работ не возобновлено по указанию Заказчика или по иной причине, согласованной сторонами в подписанном ими письменном документе, в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента приостановления работ, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное извещение о расторжении Договора. В указанном случае Заказчик обязан возместить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ и других понесенных Подрядчиком в соответствии с данным Договором затрат, подтвержденных документально с соблюдением установленного порядка.
6.4 При расторжении или аннулировании Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика возвращения того, что было получено им по Договору, а именно: в случае, если суммы, перечисленные Заказчиком окажутся больше, чем стоимость выполненных Подрядчиком работ и других понесенных в соответствии с данным Договором затрат, Подрядчик обязан возвратить излишне перечисленные суммы Заказчику в течение 20 (Двадцати) дней с момента расторжения или аннулировании Договора.
6.5 Датой передачи выполненных работ Заказчику будет являться дата подписания Акта приемки выполненных работ.
6.6 Подрядчик заблаговременно, но не позднее, чем за 1 (один) день до дня сдачи, уведомляет Заказчика о готовности к передаче выполненных объемов и определяет дату начала работы комиссии, а также своих должностных лиц, участвующих в приемке и направляет Заказчику два экземпляра Акта приемки.
6.7 Сдача-приемка осуществляется путем инспекции всех работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.8 В случае если Заказчик в течение 1 (одного) дня не приступит к приемке выполненного Объекта, то датой приемки будет считаться второй рабочий день с даты предъявления уведомления, при этом, документом, подтверждающим принятие работ, будет считаться уведомление Подрядчика о завершении работ.
7.1 Срок гарантии нормальной работы объекта монтажа устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ, если иной срок гарантии не указан в паспорте на каждую единицу монтируемого оборудования.
7.2 За повреждение систем со стороны третьих лиц Подрядчик ответственности не несет.
8.1 Все споры и разногласия между Подрядчиком и Заказчиком, включая споры, относящиеся к толкованию или выполнению настоящего Договора, будут рассматриваться путем переговоров. В случае невозможности их урегулирования путем переговоров, заинтересованная Сторона имеет право обратиться в Арбитражный суд в соответствии с Арбитражно-процессуальным кодексом РФ.
9.1 В случае не завершения Подрядчиком по своей вине работ в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик, по предъявлению претензии, уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от невыполненного объема работ за каждый день просрочки.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: пожар, наводнения, военные действия любого рода, блокады, акты или действия Правительства или местных органов власти или другие обстоятельства, не контролируемые Сторонами. Срок выполнения обязательств будет продлен на период, равный периоду времени, в течение которого такие обстоятельства оставались в силе.
10.2 Если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться в течение 6 (шести) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, в этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать от другой Стороны возмещения понесенных убытков.
10.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения, в силу изложенных ранее причин, своих обязательств по настоящему Договору, обязана о наступлении и прекращении указанных обстоятельств немедленно, не позднее 5 (пяти) дней, сообщить об этом другой Стороне. Не уведомление или несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает Сторону права ссылаться на любое из этих обстоятельств, как на основание, освобождающее от ответственности.
11.1 Заказчик обязуется не передавать третьим лицам технические и коммерческие условия настоящего Договора, а также техническую, финансовую и коммерческую информацию, связанную с выполнением настоящего Договора.
12. Прочие условия
12.1 С момента подписания Подрядчиком и Заказчиком настоящего Договора все предыдущие переговоры в устной или письменной форме или переписка, относящиеся к настоящему Договору, считаются недействительными.
12.2 Все изменения или дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
12.3 Любое уведомление или извещение, которое должно быть отправлено по условиям настоящего Договора одной из сторон другой стороне, может быть отправлено почтой, электронной почтой, телеграфом, факсимильной связью или самостоятельно доставлено по указанным ниже адресам. Те документы, которые согласно условиям настоящего Договора должны быть направлены письменно, могут быть направлены, в том числе и с использованием электронной почты или факсимильной связи, однако направленные таким образом документы считаются полученными другой стороной в момент направления извещающей стороне уведомления об их получении.
12.4 Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
12.5 Во всем остальном, что осталось неурегулированном настоящим соглашением, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
12.6 Стороны договорились не передавать права и обязанности (в том числе и права взыскания денежных долгов) по Договору третьим лицам, без письменного согласия другой стороны по Договору.
13. Юридические адреса и реквизиты сторон.
