Рейтинг: 4.0/5.0 (1812 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
на выполнение работ. версия 2.2
г. Екатеринбург "__" ________ 20__ года
_____________________________________________________________________________________________________________. сокращенное наименование __________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик». в лице ___________ ______________________________, действующего на основании _________. с одной стороны и Общества с ограниченной ответственностью«Научно-Производственное Предприятие Электрохимия», сокращенное название ООО «НПП Электрохимия». в лице Генерального директора Фазлутдинова Константина Камилевича, действующего на основании Устава. именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Подрядчик по техническому заданию Заказчика обязуется выполнить работы по нанесению гальванических и/или химических покрытий на изделия Заказчика по чертежам или эскизам Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить его.
1.2. Количество и номенклатура изделий, передаваемых Подрядчику для покрытия, начальный и конечный сроки выполнения работы по покрытию, а также цена и условия оплаты определяются сторонами в дополнительных соглашениях (Спецификациях), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Подрядчик обязуется с соблюдением установленных сроков и требований осуществлять работы по покрытию изделий Заказчика. Начальный и конечный сроки выполнения работ устанавливаются в дополнительных соглашениях в зависимости от объема партии и номенклатуры изделий по каждой партии передаваемых на покрытие изделий. Подрядчик имеет право приступить к выполнению работ ранее установленного начального срока.
2.2. Перед началом работ по покрытию изделий Заказчик составляет и согласует с Подрядчиком Техническое задание, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3 Техническое задание должно содержать обязательную информацию о материале, форме и размерах покрываемых изделий. К техническому заданию должны быть приложены чертежи или эскизы всей номенклатуры покрываемых изделий.
2.4. Техническое задание должно содержать информацию о типе и толщине наносимого покрытия, его светоотражательной способности (блестящее, матовое или "как получится") и внешнем виде (допустимость разводов, пятен и иных загрязнений, не являющихся следами коррозии или повреждения покрытия и основы), а также иных требований по согласованию Заказчика и Подрядчика.
2.5 Перед началом работ Заказчик предоставляет Подрядчику опытные образцы для отработки нанесения покрытия и разработки (если требуется) подвесочных приспособлений.
2.6 После покрытия опытных образцов Подрядчик передает их на необходимые испытания Заказчику или проводит их своим силами. В случае прохождения испытаний образцами один из них фиксируется в качестве эталонного, запаковывается и опечатывается. В случае выявления недоброкачественности покрытия на опытных образцах Подрядчик может отказаться от дальнейшего выполнения работ.
2.7. Изделия под покрытие доставляются силами Заказчика и за его счет на склад Подрядчика. Доставка изделий под покрытие производится в обеспечивающей сохранность таре (упаковке) в соответствии с сертификатами на материал, из которого изготовлены изделия, с приложением комплектовочных ведомостей.
2.8. При наличии на переданных Подрядчику изделиях Заказчика производственных дефектов (царапины, вмятины, сколы, трещины и т.п.) Подрядчик сообщает об этом Заказчику сразу же по факту выявления дефектов. По факту выявления дефектных изделий составляется двусторонний акт с полным перечнем дефектных изделий и характером дефектов. Дефектные изделия возвращаются Заказчику, либо покрываются с письменного согласия Заказчика как годные.
2.9. Приемка изделий под покрытие осуществляется представителем Подрядчика на складе Подрядчика, оформляется соответствующим актом приемки.
2.10. Подготовка изделий к покрытию (в том числе сверление технологических отверстий и установка других необходимых приспособлений и т.д. далее - подготовительные работы) осуществляется Заказчиком до передачи их Подрядчику для выполнения работ по покрытию.
2.11. В случае невыполнения Заказчиком указанной в п.2.10 настоящего договора подготовки Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о выявленных дефектах и подготовительных работах, которые необходимо произвести для их устранения. Заказчик обязан передать Подрядчику письменный ответ в трехдневный срок с момента получения уведомления. Подрядчик не приступает к выполнению работ по покрытию до истечения указанного срока или до получения письменного ответа Заказчика об условиях и сроке выполнения последним подготовительных работ. Неполучение Подрядчиком ответа в указанный срок считается согласием Заказчика на выполнение подготовительных работ силами Подрядчика за счет Заказчика по ценам, согласованным в дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.12. При осуществлении Подрядчиком подготовительных работ Заказчик обязан предоставить конструкторскую и техническую документацию с указанием возможных мест сверления технологических отверстий и установки других необходимых приспособлений.
2.13. Упаковка покрытых (готовых) изделий для передачи Заказчику производится Подрядчиком за счет Заказчика в соответствующую тару или упаковку в соответствии с комплектовочными ведомостями.
2.14. Подрядчик по заданию и за счет Заказчика может организовать перевозку покрытых (готовых) изделий Заказчика автотранспортом до грузополучателей, указанных Заказчиком в отгрузочных разнарядках. От своего имени, но за счет Заказчика и за вознаграждение, заключает договоры перевозки покрытых изделий с Перевозчиком. Подрядчик по поручению и за счет Заказчика заключает договоры с ведомственной охраной МПС на сопровождение и охрану покрытых изделий в пути следования, согласно приказу МПС России от 18.06.03 г. № 38, а так же страхования покрытых изделий и выполняет иные действия, связанные с исполнением этих договоров.
3. КАЧЕСТВО РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по покрытию изделий Заказчика по ГОСТ 9.305-84 либо иным стандартам, согласованным с Заказчиком и зафиксированным в Техническом задании, а также выдать сертификат качества на покрытие. Контроль качества покрытия выполняется методами неразрушающего контроля на готовых изделиях или методами разрушающего/неразрушающего контроля на образцах-свидетелях по ГОСТ 9.302-88. Контроль коррозионной стойкости покрытия выполняется на образцах-свидетелях или контрольных образцах по ГОСТ 9.502-82 и ГОСТ 9.908-85.
3.2. Тип и качество покрытия должно соответствовать техническому заданию Заказчика.
3.3. Покрытие на каждом изделии должно соответствовать или превосходить по качеству покрытие на эталонном образце.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. После выполнения работ по покрытию Подрядчик сообщает Заказчику о готовности способами телефонной связи или электронной почты.
4.2 Датой окончания работ считается дата отправки письменного или электронного уведомления Заказчику Подрядчиком.
4.3 Приемка работ производится на складе Подрядчика не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ по покрытию каждой партии изделий.
4.4. Приёмка работ оформляется актом о выполненных работах и осуществляется одним из двух способов:
а) При наличии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на право получения покрытых изделий и на право подписания акта приёмки-передачи выполненных работ приемка работ производится на складе Подрядчика в момент получения покрытых изделий. В случае обнаружения Заказчиком в ходе приемки отступлений от требований к качеству покрытия, представители сторон составляют двусторонний акт об устранении обнаруженных дефектов.
б) При наличии у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на право получения покрытых изделий, последние принимаются по количеству представителем Заказчика в момент получения покрытых изделий со склада Подрядчика, что подтверждается товаросопроводительными документами (в том числе товарно-транспортная накладная, и т.п.)
Одновременно с передачей покрытых изделий Подрядчик передает представителю Заказчика два экземпляра акта о выполненных работах. Заказчик обязан не позднее, чем в трехдневный срок с момента получения покрытых изделий со склада Подрядчика принять выполненные работы по качеству, предоставив Подрядчику подписанный Заказчиком акт о выполненных работах или мотивированный отказ от его подписания.
4.5 Непредоставление подписанного акта о выполненных работах или мотивированного отказа от его подписания означает согласие Заказчика с тем, что качество работ соответствует Техническому заданию и готовые изделия полностью отгружены Заказчику, а также гарантию оплаты выполненных работ в срок, оговоренный в дополнительных соглашениях (спецификациях).
4.5. Покрытые изделия отпускаются на условиях самовывоза силами Заказчика. Погрузка в транспортное средство готовой продукции осуществляется силами Подрядчика, которая должна обеспечивать сохранность покрытия. Представитель заказчика (водитель-экспедитор) имеет право участвовать в погрузке. По письменному указанию Заказчика и за его счет Подрядчик может произвести отгрузку покрытых изделий автомобильным или ж/д транспортом.
4.6. При уклонении Заказчика от приемки работ покрытые изделия по истечении указанного срока (три дня) принимаются на ответственное хранение за счет Заказчика.
4.7. Заключение о недоброкачественности покрытия на спорных изделиях делается на основании анализа соответствия его качества требованиям технического задания и сравнения его качества с качеством покрытия на эталонном образце.
4.8. В случае соответствия качества покрытия на спорных изделиях требованиям технического задания и соответствия качеству покрытия на эталонном образе, покрытие на спорных образцах должно быть признано доброкачественным, о чем составляется двусторонний акт.
4.9 Подрядчик не несет ответственности за несоответствие качества покрытия на изделиях, поставленных Заказчиком с уже имеющимся производственным браком, если эти изделия были заранее обнаружены, об их наличии Заказчик был уведомлен письменно и дал письменное согласие на их покрытие (п.2.8).
4.10 Подрядчик не гарантирует сохранение качества покрытия при несоответствии условий эксплуатации изделий установленным требованиям (ГОСТ 9.301-86, 9.303-84, 15150-69, 9.005-72 и др.)
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена выполняемых работ по покрытиям определяется в зависимости от объема партии, сложности конфигурации покрываемых изделий и устанавливается по согласованию сторон в дополнительном соглашении (спецификации) на каждую партию передаваемых для покрытия изделий.
5.2 Покрытие опытных образцов оплачивается в полном объеме независимо от результатов предварительных испытаний образцов.
5.3. Подрядчик может не взимать плату с Заказчика за покрытие опытных образцов.
5.4. Оплата за выполнение работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или в иной дополнительно согласованной сторонами форме в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
5.5 Условия и сроки оплаты за выполнение работ по покрытию согласовываются в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, или на основании счета.
5.6. В случае выполнения Подрядчиком с согласия Заказчика подготовительных работ Заказчик обязан оплатить их стоимость в пятидневный срок с момента подписания акта о выполненных работах.
5.7. Если изделия (покрытые либо непокрытые) принимались Подрядчиком на ответственное хранение в случаях, предусмотренных настоящим договором или дополнительными соглашениями к нему, Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость ответственного хранения, из расчета сто рублей за каждый день хранения сверх нормативного срока, в пятидневный срок с момента предъявления ему требования об оплате (в том числе путем выставления соответствующего счета).
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате (в том числе, в форме предоплаты, оплаты после приемки выполненных работ либо по согласованному сторонами графику платежей и т.п.) последний уплачивает Подрядчику неустойку в размере, установленном действующим законодательством РФ.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения работ последний уплачивает Заказчику неустойку в размере, установленном действующим законодательством РФ.
6.3 Подрядчик не несет ответственности за повреждение опытных образцов в процессе нанесения покрытия.
6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору, если исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. форс-мажорных обстоятельств, таких как: стихийные явления природного характера, война или военные действия, которые начались после заключения настоящего Договора, а также запретительные акты органов государственной власти (управления), если эти обстоятельства и действия повлияли на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору.
6.5 Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна в пятидневный срок со дня их наступления письменно информировать другую Сторону об их наступлении, предположительном сроке прекращения и предоставить документы, подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами. Обязателен досудебный претензионный порядок разрешения споров. Претензии рассматриваются сторонами в 20-дневный срок со дня получения.
7.2. При недостижении сторонами согласия, споры передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту исполнения договора.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами первой спецификации и (или) дополнительных соглашений, предусматривающих количество и номенклатуру изделий, передаваемых на покрытие, начальный и конечный сроки выполнения работ по нанесению антикоррозийного защитного покрытия, а также ее цену, порядок и сроки оплаты.
8.2. Срок действия договора до _____________ 20__ года.
8.3. В случае если ни одна из сторон не заявит письменно или посредством электронной почты о намерении расторгнуть (прекратить) договор за один месяц до истечения срока его действия, договор считается пролонгированным на один год на тех же условиях.
8.4. Основаниями для изменения или расторжения настоящего Договора являются обстоятельства, установленные настоящим Договором и действующим законодательством РФ. О появлении известных Подрядчику обстоятельств, препятствующих сохранению договорных связей в пределах срока действия настоящего договора, Подрядчик обязан уведомить Заказчика не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты изменения или расторжения настоящего договора.
8.5 Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
8.6. Стороны признают действительность настоящего договора и всех изменений и дополнений к нему, а так же иных документов, связанных с договором, переданных по факсимильной связи или электронной почте, до последующего обмена оригиналами.
8.7 Содержание настоящего Договора, Спецификаций, Приложений, а также иных соглашений, является конфиденциальным, и не подлежит разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц об условиях данного Договора и иных соглашений.
8.8. В случае изменения юридического адреса или банковских реквизитов Сторона обязана в семидневный срок уведомить об этом другую Сторону.
8.9. Вопросы, не урегулированные договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
г. Москва. Дата: «____» __________ 20____ г.
_______________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице _______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и _______________________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _______________________, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по проведению электрических измерений с предоставлением технического отчета в жилом доме Заказчика по адресу: _______________________, а Заказчик принять и оплатить эти Работы.
1.2. В состав Работ по Договору входят:
1.3. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ по договору субподрядные организации.
2. Стоимость работ и порядок расчетов2.1. За выполненные работы Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика сумму в размере _______________________, с учетом НДС 18%.
2.2. Оплата производится в два этапа по безналичному расчету на основании подписанных актов выполненных работ и выставленных счетов.
а) 1-й этап: Аванс _______________________ от стоимости в п.2.1.
б) 2-й этап: _______________________ от стоимости в п.2.1, после подписания акта выполненных работ.
3. Обязанности сторон3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Своевременно оплачивать Работы по настоящему Договору согласно разделу 2 Договора при условии отсутствия претензий к выполненным Подрядчиком работам и подписания сторонами актов выполненных работ.
3.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к оборудованию персонала Подрядчика при проверке сопротивления изоляции в офисных помещениях.
3.1.3. В полном объеме обеспечить Подрядчика согласованной проектной, технической и иной разрешительной документацией необходимой для выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.4. Обеспечить сохранность оборудования, материалов и приспособлений, принадлежащих Подрядчику.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы в десятидневный срок, обеспечить качественное выполнение предусмотренных настоящим Договором работ в соответствии с действующими нормами эксплуатации, требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.
3.2.2. Соблюдать правила техники безопасности при работе с электроприборами при производстве работ по замерам сопротивления изоляции.
4. Порядок сдачи и приемки работ4.1. Сроки выполнения (начала и окончания) работ, предусмотрены п. 3.2.1. настоящего договора.
Сроки выполнения работ могут быть изменены Подрядчиком в одностороннем порядке на более поздние в случае несоблюдения Заказчиком установленных сроков:
Подрядчик сообщает Заказчику об изменении сроков в письменном виде и представляет на переоформление новый календарный план.
4.2. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику технический отчет.
4.3.Приемка технического отчета осуществляется должностными лицами или соответствующими структурными подразделениями Заказчика, акт приемки подписывает руководитель.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.
5. Ответственность сторон5.1. В случае нарушения сроков по настоящему Договору Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,2 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Однако общая сумма штрафа не может превышать 5 % от общей стоимости Договора.
5.2. В случае задержки сроков оплаты за выполненную работу Заказчик уплачивает штраф в размере 0,2 % от суммы Договора за каждый день просрочки. Однако общая сумма штрафа не может превышать 5 % от общей стоимости Договора.
5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
6. Изменение и расторжение договора6.1. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. Никакие устные договоренности сторон не имеют силы, если в Договор не включены изменения, подписанные обеими сторонами.
6.2. Договор может быть расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению сторон.
6.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке по своей инициативе в случае превышения Подрядчиком сроков выполнения работ, при не обеспечении требуемого качества работ, а также по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.
6.4. Подрядчик имеет право расторгнуть договор по своей инициативе в одностороннем порядке при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненной Исполнителем работы, а также по решению суда в порядке, предусмотренном ГК РФ.
6.5. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно пп. 6.3 и 6.4, направляет письменное уведомление другой стороне за 14 дней до намечаемой даты расторжения.
7. Прочие условия7.1. Споры и разногласия сторон решаются путем переговоров или в судебном порядке.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № _______
г. Москва «___»___________200_ г.
_________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице _______________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны и
__________________________, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны,
далее совместно и по отдельности именуемые соответственно, Стороны или Сторона, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Субподрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Генподрядчика своими силами и средствами, строительно-монтажные работы по ______________________________________________________________________________________________при строительстве ____________________________________________________________________, расположенного по адресу: __________________________________________________________________,
далее по тексту именуется «Объект», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.
1.2. Выполнение работ производится в соответствии с переданной Субподрядчику Рабочей документацией, требованиями действующего законодательства РФ, в том числе действующими правовыми и техническими нормами (СНиП, ГОСТ, СанПиН, и пр.), условиями настоящего Договора, Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1) и Графиком производства работ (Приложение № 2).
1.3. По поручению Генподрядчика Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для выполнения предмета настоящего Договора.
1.4. В случае, если Стороны придут к соглашению, что при производстве работ частично или полностью используются материалы Генподрядчика, то Сторонами подписывается Акт распределения поставки материалов ( Приложение № 3).
1.5. Субподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия Генподрядчика.
В случае привлечения к работам других лиц ответственность перед Генподрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств несет Субподрядчик.
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по Договору определяется Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1), составленному на основании сметы.
В цену Договора включены стоимость материалов (за исключением использования материалов Генподрядчика по давальческой схеме), рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, зимнее удорожание, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 18 %.
2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.
2.3.Оплата выполненных Субподрядчиком работ производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) банковских дней, следующих за датой получения Генподрядчиком оригинала счета, оформленного Субподрядчиком на основании и с приложением следующих документов:
- исполнительной документации на выполненные объемы работ;
- журнала учета выполненных работ;
- акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанного Генподрядчиком, и счет-фактуры;
- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанной Генподрядчиком;
- отчет об израсходовании давальческих материалов и монтажа оборудования поставки Генподрядчика за отчетный месяц (в случае использования материалов Генподрядчика по давальческой схеме);
- акт сдачи-приемки оказанных Генподрядчиком услуг.
Оплата выполненных Субподрядчиком работ осуществляется путем перечисления Генподрядчиком денежных средств на расчетный счет Субподрядчика, с зачетом всех ранее произведенных платежей (в том числе по счетам поставщиков материалов и изделий).
2.4. Генподрядчик перечисляет Субподрядчику авансовый платеж в размере _________(______) руб. ___коп. в т.ч. НДС 18% ________ руб. в течение __________ банковских дней с даты заключения настоящего Договора.
Выданный Субподрядчику аванс в дальнейшем учитывается при проведении взаиморасчетов Сторон при оформлении Актов приемки выполненных работ и Справок о стоимости работ и затрат, в объеме, пропорционально стоимости выполненных Субподрядчиком работ в общей стоимости Договора.
2.4.1. В случае, если задержка начала выполнения работ Субподрядчиком по Договору превысит ____ календарных дней, Субподрядчик обязан возвратить Генподрядчику сумму аванса, в течение __ календарных дней с даты получения Субподрядчиком требования Генподрядчика о возврате аванса.
В случае несоблюдения Субподрядчиком промежуточных сроков работ более, чем на __ дней Субподрядчик обязан в течение __ дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего требования Генподрядчика возвратить ему сумму аванса, не погашенную на дату получения требования.
2.4.2. Субподрядчик в случае невыполнения своих обязательств, повлекших за собой требование Генподрядчика о возврате аванса и/ или досрочное расторжение Договора, лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и обязан уплатить плату за пользование авансом как коммерческим кредитом со дня, следующего за днем получения аванса по день возврата суммы аванса. Плата за пользование авансом устанавливается в размере действующей на день уплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на 3 процента, и может быть удержана Генподрядчиком при расчетах.
2.5. Расчеты за материалы, изделия и оборудование, передаваемые Генподрядчиком Субподрядчику, производятся по ценам их приобретения с учетом транспортных и заготовительных расходов, а также расходов по хранению этих материалов, изделий и оборудования в размере 3 % от их стоимости.
Генподрядчик ежемесячно удерживает из платежей стоимость фактически переданных материалов, изделий, оборудования с учетом указанных расходов в размере 3 % от их стоимости.
2.6. Стоимость оказываемых Генподрядчиком услуг (предоставление технической документации, координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана имущества) по настоящему договору составляет ____ %, в т.ч. НДС 18 % от стоимости общего объема работ, выполняемых Субподрядчиком ежемесячно, и удерживается при оплате Генподрядчиком стоимости выполненных Субподрядчиком объемов работ.
2.7. В случае предоставления Генподрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору вертикального транспорта, иных механизмов и/или оборудования, Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику стоимость пользования вертикальным транспортом, иных механизмов и/или оборудования на основании двухстороннего акта. В случае немотивированного отказа Субподрядчика от подписания, акт подписывается Генподрядчиком в одностороннем порядке. Стоимость затрат удерживается из подлежащей оплате стоимости выполненных работ по Справке о стоимости выполненных работ и затрат по Форме №КС-3.
2.8. Субподрядчик ежемесячно компенсирует Генподрядчику стоимость электроэнергии и воды, затраченной при выполнении работ, предусмотренных настоящим договором, на основании двухсторонних актов, подтверждающих фактические затраты электроэнергии и воды. Стоимость электроэнергии и воды удерживается из подлежащей оплате стоимости выполненных работ по Справке о стоимости выполненных работ и затрат по Форме № КС-3.
2.9. В порядке компенсации затрат по вывозу мусора с территории строительства Объекта Генподрядчик ежемесячно удерживает ___% из подлежащей оплате стоимости выполненных работ по Справке о стоимости выполненных работ и затрат по Форме № КС-3.
2.10. В случае предоставления Генподрядчиком Субподрядчику бытовых помещений и/или туалетов Субподрядчик ежемесячно оплачивает Генподрядчиком плату из расчета ______________ руб. в т.ч. НДС 18%, за одно бытовое помещение и/или туалет.
Факт предоставление бытовых помещений и/или туалетов подтверждается актом приема-передачи, подписанных представителями Субподрядчика и Генподрядчика.
Плата за пользование бытовыми помещениями и/или туалетами удерживается из подлежащей оплате стоимости выполненных работ по Справке о стоимости выполненных работ и затрат по Форме №КС-3.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:
Начало работ: «__»___________200_ г.
Окончание работ: «__» ____________200_ г.
3.1. Субподрядчик выполняет работы в соответствии с Графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).
3.2. В рамках каждого этапа работ, установленного в Графике производства работ, Субподрядчик в ____ дневный срок с даты подписания настоящего договора разрабатывает и предоставляет на утверждение Генподрядчику детальный График производства работ, который будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2-1).
3.3. Стороны установили, что начальные и промежуточные сроки выполнения работ (этапа работ), установленные Приложениями № 2, 2-1 являются существенными условиями Договора.
3.4. В случае если Субподрядчик не приступает своевременно к выполнению работ по договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, и это приводит или может привести к нарушению промежуточного или конечного сроков выполнения работ, установленных в Графике производства работ, более чем на 3 дня, Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий договор с Субподрядчиком, и передать объемы работ сторонней организации. Данный факт должен быть подтвержден двусторонним Актом. В случае если, Субподрядчик отказывается от подписания указанного акта, Генподрядчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке. При этом Акт будет считаться подписанным в надлежащем порядке.
Похожие документы:возврата аванса (предоплаты) и (или) обеспечение исполнения договора. Проект договора о. входное напряжение 380 В; типовая продолжительность работы в автономном. рамках договора (СТj) KZT Cуммарная стоимость договоровсубподряда в рамках договора (ССДj.
зарегистрированных на основании типового устава – электронную копию. обеспечения исполнения договора о закупках и возврата аванса после подписания договора о закупках. и посредством заключения договоровсубподряда от общей стоимости договора о закупках;.
заявки; предложено увеличение размера аванса. если переторжка проводится в. неустойчивое финансовое состояние Типовые критерии оценки финансового состояния. копии СТС, ПТС договоровсубподряда. договоров аренды баз, договора оказания услуг. Требования.
зарегистрированных на основании типового устава – копию заявления. соответствующий выплате аванса (предоплаты) с установлением в договоре добровольного страхования гражданско. так и посредством заключения договоровсубподряда / шартты? орындау ма?сатында.
нарушением. Информировать Заказчика о заключении договоровсубподряда по мере их заключения. В. дней с момента оплаты аванса. указанного в п. 3.3. Договора ; 4.4. Метрологические испытания –. от « » 20__г. (Типовая форма) Согласие на обработку персональных.
По данной ссылке вы можете бесплатно скачать «Типовой договор на оказание услуг » в формате txt, размером 6,6 КБ.
Договор подряда на выполнение услуг в основной своей массе стандартен и не сильно отличается от других договоров. Он дожжен включать в себя перечень работ и услуг, которые Подрядчик обязуется выполнить для заказчика в установленные Договором сроки.
Обязательства Заказчика в плане обеспечения подрядчика фронтом работ и предоставлением ему материалов и оборудования, необходимых для выполнения заказа. А также пакет инструкций и документацию по использованию этого самого оборудования. Причем следует оговорить возмездность или безвозмездность использования Подрядчиком оборудования Заказчика.
Должны быть оговорены сроки начала и окончания работ, стоимость работы и порядок расчета по договору. Также необходимо указать размер компенсации издержек Подрядчика. В число издержек может входить выплата Подрядчиком заработной платы работникам, привлеченным для исполнения заказа, компенсации работникам за сверхурочную и ночную работу, отчисления по социальному страхованию работников, и многое другое.
Следует в полной мере оговорить все права и обязанности сторон. Четко разграничить, что именно требует Заказчик и берется выполнить подрядчик. В частности Подрядчик обязан бережно относиться к имуществу Заказчика, сообщать Заказчику сведения о ходе работ.
В случае невыхода на работу работника или работников обеспечивать своевременную замену рабочей силы и разрешать все претензии и споры работников, возникшие в результате выполнения задания. Если же подрядчик обнаруживает непригодность или ненадлежащее качество предоставленных Заказчиков материалов или оборудования, то он обязан в кратчайший срок уведомить об этом Заказчика.
Так же Подрядчик обязан заранее предупредить Заказчика о возможных последствиях, могущих возникнуть при выполнении его указаний о способах и методах выполнения заданий Заказчика. Если же Заказчик не обратит внимания на предупреждения Подрядчика, то Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязательств по договору и требовать компенсации понесенных им материальных и моральных убытков.
Заказчик в свою очередь обязанОбеспечить работникам безопасные и не вредящие здоровью условия труда, обеспечит технику безопасности на рабочих местах. Компенсировать подрядчику его затраты, понесенные им на выплату компенсаций рабочим, получившим повреждения или увечья в процессе выполнения задания Заказчика.
Следует особо оговорить право Заказчика на контролирование хода работ в любое удобное ему время, и проверку исполнения его указаний и пожеланий. Также за Заказчиком остается право расторгнуть договор с Подрядчиком, если Заказчику станет очевидным, что работа не будет выполнена не только в оговоренный договором срок, но и в сроки, отпущенные на устранение недоделок.
Если же работа не была выполнена в срок по вине Подрядчика, или Заказчик остался недоволен качеством выполненной работы, то Подрядчик обязан безвозмездно переделать тот участок работ, качество которого не устроило Заказчика. Так же в Договоре необходимо указать и размер компенсации Заказчику от понесенных им по вине Подрядчика убытков, связанных с невыполнением заказа в оговоренные Договором сроки.
Также оговариваются различные форс-мажорные обстоятельства, не позволяющие сторонам выполнить условия договора в полном объеме и в указанные сроки. Особо следует оговорить возможность изменения в процессе работы одного или нескольких пунктов Договора, а также условия, при наступлении которых данный Договор может быть расторгнут до срока его официального окончания.
Прикрепленные файлыДоговор на выполнение работ по модернизации оборудования
г. _________ _________ года
ООО "_________", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "_________", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора _________, действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по модернизации компьютерного оборудования, установке комплектующих и программного обеспечения, а Заказчик - принять и оплатить такие работы на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.2. Наименование техники, выполняемых работ и используемых при этом комплектующих и программного обеспечения определяется в приложениях к настоящему договору.
1.3. Срок выполнения работ – __ рабочих дней с момента получения предоплаты, согласно п. 2.2 Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Работы, выполненные Исполнителем и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение оплачиваются Заказчиком по ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему договору.
2.2. Заказчик вносит предоплату в размере 100% на расчетный счет Исполнителя.
2.3. Расчеты за выполнение работ и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение производятся на основании выставленного Исполнителем счета. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на счет исполнителя.
2.4. Основанием для окончательного расчета за все выполненные Исполнителем работы и используемые при этом комплектующие и программное обеспечение по настоящему договору является "Акт о приемке выполненных работ" или "Товарная накладная", подписанные Заказчиком.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Обязательства Исполнителя:
3.1. Исполнитель обязуется произвести модернизацию компьютерного оборудования, комплектующих изделий, а так же программного обеспечения в объемах, согласованных сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.
3.2. При выполнении работ Исполнитель руководствуется действующими ГОСТами, нормами, правилами РФ, а также соответствующими лицензионными соглашениями на устанавливаемое оборудование.
3.3. Вместе с результатом выполненных работ Исполнитель обязуется предоставить Заказчику все необходимую документацию для эксплуатации модернизируемого оборудования.
Обязательства Заказчика.
3.4. Заказчик обязан своевременно оплатить выполненные Исполнителем работы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим законодательством РФ.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Споры, возникшие между сторонами при выполнении обязательств по договору, разрешаются путем переговоров; в случае не достижения соглашения они подлежат рассмотрению в арбитражном суде, причем решение арбитражного суда является окончательным и обязательным для обеих сторон.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
6.4. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах - по одному для каждой стороны.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
