Акта выполненных работ по договору подряда на швейном производстве образец

При этом использование данных документов обязательно акта выполненных работ по договору подряда на швейном производстве не только в силу законодательства о бухгалтерском учете, но также и в силу требований гражданского законодательства. В частности, согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт.

Введите ваше ИМЯ: Здравствуйте, уважаемый читатель. Прежде чем писать сообщение, прочитайте, пожалуйста, следующие правила. 1. Пользуйтесь системой меню вверху и слева, системой поиска по сайту. 2. Только если Вы не нашли ответ, можете написать свой вопрос. 3. Если ответы на вопрос есть на сайте, вопрос-сообщение удаляется или не комментируется. 4. Если вопрос лежит за рамками нашей компетенции, модератор об этом сообщит. 5. Модератор имеет право НЕ отвечать на вопросы. 6. Удаляются сообщения, нарущающие законодательство РФ. 7. Многочисленные изменения законодательства и правоприменительной практики, неоднозначность толкования норм и обычная невнимательность могут повлечь наличие ошибок. Все риски, связанные с принятием решений на основании. Акт сдачи-приемки работ является документом, фиксирующим факт выполнения определенных работ. Данные работы могут выполняться как в рамках заключенного ранее письменного договора, так и во исполнение других принятых на себя обязательств. В соответствии с российским законодательством, юридические лица обязаны заключать между собой договора. Они могут иметь как простую письменную форму, так и заверены нотариально в установленном порядке. Если договор подряда с физическим лицом составлен в простой письменной форме, то акт сдачи-приемки работ должен исполняться тоже в письменной форме. Как составляется акт, акт подписывают стороны, заключившие ранее договор подряда или их уполномоченные лица. Полномочия представителей должны быть подтверждены выданными доверенностями. Юридические лица.

Создавайте первичные документы, акты, договоры с сервисом «Моё дело» быстро и безошибочно. Вам поможет система подсказок и рекомендаций по заполнению. Формы документов всегда актуальны! Обязательные поля и реквизиты будут заполнены автоматически. Просто зайдите во вкладку «Продажи» и добавьте необходимый документ. Сформированный акта выполненных работ по договору подряда на швейном производстве документ вы можете сохранить в сервисе и скачать в удобном формате: PDF или XLS. Сформированные документы Вы можете отправить на почту контрагенту прямо из сервиса или сформировать на них ссылку. С помощью «Моё дело» легко вести учёт оплаченных и неоплаченных счетов, а при интеграции с одним из банков-партнёров оплата счетов проставляется в интернет - бухгалтерии автоматически. Это очень удобно!

Требования, предъявляемые к оформлению актов выполненных работ, акта выполненных работ по договору подряда на швейном производстве оказанных услуг. Требования, предъявляемые к оформлению стандартизированных актов выполненных работ, требования, предъявляемые к оформлению актов, самостоятельно разрабатываемых организациями, особенности оформления актов выполненных работ (оказанных услуг) в отношениях с физическими лицами, порядок признания в целях налогообложения доходов (расходов) по оформляемым актами работам (услугам) Целый ряд заключаемых организацией договоров на.

Акт сдачи-приемки выполненных работ является документом, который фиксирует факт выполнения определенных договором работ. Эти работы могут выполняться как в рамках заключенного ранее письменного договора, так и во исполнение других принятых на себя обязате. Модератор 2:43, акт сдачи-приемки работ по договору подряда с физическим лицомАкт сдачи-приемки выполненных работ по договору подряда фиксирует факт выполнения определенных работ.

На практике очень распространены случаи, когда для отражения каких-либо расходов в бухгалтерском и налоговом учете организация вынуждена оформлять односторонние акты, подтверждающие факт выполнения работ (оказания услуг то есть без отражения в них реквизитов о сдаче работ (услуг) со стороны исполнителя. Как правило, такие акты составляются комиссионно, то есть с привлечением определенного круга должностных лиц организации.

Подборка наиболее важных документов по запросу Акт выполненных работ (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое). Нормативные акты: Акт выполненных работ, статьи, комментарии, ответы на вопросы: Акт выполненных работ. Судебная практика: Акт выполненных работ, формы документов: Акт выполненных работ.

Главная акт форма акта сдачи-приемки выполненных работ образец, скачать бланк. Образец акта выполненных работ легко можно найти на многих сетевых ресурсах. Однако это не самый простой для составления документ, поэтому, прежде чем приступать к его оформлению, необходимо ознакомиться с законодательными требованиями. Несоблюдение их может повлечь за собой весьма неприятные последствия вплоть до серьезных проблем с налоговой. Когда составляется акт о приемке выполненных работ. Где посмотреть образец акта выполненных работ. Для чего нужен шаблон акта выполненных работ. Как составить акт выполненных работ, пример акта выполненных работ, когда составляется акт о приемке выполненных работ. Акт приемки выполненных работ (официальное наименование «Акт сдачи-приемки.

Г. Москва _ 201_ г. Открытое акционерное общество (сокращённое наименование ОАО в дальнейшем именуемое «заказчик в лице генерального директора действующего на основании Устава, с одной стороны, и _ _ 19_ года рождения, ИНН паспорт _ выданный _ 20_ г. именуемый в дальнейшем «подрядчик с другой стороны, составили настоящий акт выполнения работ физическим лицом(далее «Акт о нижеследующем: 1. Работы по _ (далее «Работа по договору подряда с физическим лицом _ от _ 201_ г. 2. Подрядчиком выполнены в полном объёме надлежащего качества. 3. Стороны по договору _ от _ 201_ г. заявляют, что претензий по исполнению данного Договора друг к другу.

Проект родной город тула 2 класс окружающий мир - Женщины работали 12-14 часов. Хлеб выдавали по проект родной город тула 2 класс окружающий мир карточкам: 250 грамм на работающего, 100 грамм на иждивенца год на площади против здания завода состоялся митинг граждан Троицка 1947 год отменена карточная система получения хлеба. Завод занял первое место в стране, выполнив производственные показатели на году техническое перевооружение.
Заявления на выплату единовременного пособия при рождении ребенка на работе отца - Гражданская жена военнослужащего (при незарегистрированном браке) право на пособие не имеет. Подтверждают это и положения пункта н, где в числе документов, необходимых для получения пособия указано свидетельство о браке. Пособие выплачивает орган, указанный в региональном нормативном акте, касающемся выплаты пособия (п. Н). 3. Пособие по беременности и родам при рождении ребенка - Право на.
Отч та о прохождении практики студента - Компьютерная технология это связь информации с системой управления организации и управленческим процессом в целом. Оно может рассматриваться не только в целом, охватывая все функции управления, но и по отдельным функциональным управленческим работам, например прогнозированию и планированию, учету и анализу. Это дает возможность оттенить специфические моменты, присущие информационному обеспечению функционального управления, раскрыв в то же.
Расписка о долге денежных средств распечатать - СодержаниеКак составить долговую распискуОбразец долговой распискиСкачатьДолговая расписка это документ, удостоверяющий факт получения денег в долг. Выдается она лицом, берущим денежные средства в долг (заемщиком заимодавцу или кредитору. Как составить долговую расписку Пишется долговая расписка собственноручно. Бланк долговой расписки содержит такие реквизиты: наименование документа - Расписка; текст расписки сначала указывают следующие сведения о заемщике и.
Стандартный вычет на ребенка заполнения 3 ндфл - Знаете ли Вы, что по состоянию на стандартный вычет на ребенка заполнения 3 ндфл апрель 2012 года в России числилось 5,6 млн. Матерей одиночек и 634,5 тыс. Одиноких отцов. При этом около 9,5 тыс. Родителей-одиночек воспитывают пять и более детей. Это цифры, статистика, а Вам будет интересно, раз Вы находитесь на этом блоге, узнать.
Жалобы в роспотребнадзор на туристическую фирму - Правомерны ли действия турфирмы? Ответ: Действия туроператора абсолютно правомерны и объясняются очень просто. Туроператор, получая аккредитацию в посольстве или консульстве, гарантирует, что все поданные им сведения о туристах (перелет, проживание, страхование) соответствуют действительности. Получить аккредитацию совсем не просто, туроператоры подают массу документов и становятся ответственными за каждого туриста. Если при рассмотрении дела, например, гостиница.
Страхового полиса для выезжающих за рубеж - Мы готовы страхового полиса для выезжающих за рубеж помочь Вам с подбором правильного страхового полиса. Оставьте, пожалуйста, Ваш номер телефона. Наш специалист по страхованию свяжется с Вами для консультации.
Заполнения заявление от одного из родителей - Для заполнения заявления-анкеты на загранпаспорт для ребенка. До 14 лет указывается заполнения заявление от одного из родителей место регистрации одного из родителей, который является.

Образец договора подряда с физическим лицом

В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.

Внимание! У вас установлена устаревшая версия браузера: Opera 11.0.

Использование устаревшей версии браузера потенциально опасно и может привести к некорректному отображению сайта.
Обратите внимание на то, что мы не проверяем работоспособность и не поддерживаем корректную работу сайта в устаревших версиях браузеров.

Что же делать?
Вы можете самостоятельно или с помощью системного администратора вашей организации
скачать бесплатно и установить один из популярных современных браузеров:

Анжелика - маркиза ангелов писал(а):

И вот еще вопросик (т.к. много протеречивого читала). Какой орган я должна извещать о данном работнике? Или просто договор подряда-акт-зп-отчисления (ну как с обычным работником) За год сдадите на него ПУ-3 А подскажите еще такой моментик.
Мне кажется, что удобней и проще (я про себя, работадателя) все это мероприятие привязать к оплате по часам, чем описывать и прописывать каждое действие в подробностях.
Я приведу пример, чтоб было понятно, что имею ввиду, а то я в этих терминах путаюсь.

Договор подряда составлен между тырыпыры.
Выполняемая работа - дизайн и разработка баннеров, написание текстов, Написание рекламных слоганов и тырыпыры (перечислить все виды работ).
Норма времени на выполнение работ не менее 60 часов в месяц.
Стоимость(или всеж писать вознаграждение) 1 часа составляет 45 000
Общая стоимость (или опять же сумма вознаграждения) выполненной работы не менее 60*45 000 = 2 700 000 бел.руб. в месяц.
(ну а там уже в акте выполненных работ указывать, что если больше часов, то больше вознаграждение)

Ну примерно как-то так. Это то, что на лету получилось. Т.е. в этом договоре меня больше всего волнует и беспокоит именно этот вопрос как расписать стоимость этих услуг.

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Анжелика - маркиза ангелов писал(а):

Норма времени на выполнение работ не менее 60 часов в месяц. Вы выплачиваете вознаграждение за выполненный объём работ и не важно за 3 часа или за 60 часов этот объём выполнен. А Вы так и норовите свести к почасовой оплате. Доброго времени суток. Еще раз спасибо))
Я не то чтоб пытаюсь свести, а пытаюсь чтоб правильно по итогу получилось. С ТД все понятно, зп дал, а там плюсуй премии или не плюсуй и т.п. А тут вот фик знает)))) Т.е. можно в договоре вообще суммы никакие не прописывать, а только в акте выполненных работ или в отдельно составленной смете к договору, да?
И если у меня как-то недоделанно будет составлен этот договор, но все акты по ходу работы будут подписаны обоими сторонами, уплачены вознаграждения, фсзн и т.п. то могу ли я при какой-нить проверке получито по шапке в итоге))))

пы.сы. человек уже с сегодня начал делать мои задания, т.е. по окончанию его работы я даю ему вознаграждение (подписываем акт) и из этой суммы отправляю-вычитаю фсзн\бгс. и не важно за месяц он это сделал все это или за три недели и т.п. Никого из органов об этом не информирую, а просто в конце года подаю на него пУ-3

Я хочу обратить внимание модератора на это сообщение, потому что:

Идет отправка уведомления.

Анжелика - маркиза ангелов писал(а):

Норма времени на выполнение работ не менее 60 часов в месяц. Вы выплачиваете вознаграждение за выполненный объём работ и не важно за 3 часа или за 60 часов этот объём выполнен. А Вы так и норовите свести к почасовой оплате. И еще назрел вопрос. Мне каждый раз, после акта приема передачи нужно заключать следующий договор с этим человеком на его следующие виды услуг?
Я прикреплю договор, который у меня получился, если не сложно, гляньте. Может есть что лишнее или наоборот нужно добавить.
пы.сы. извините за такую настойчивость и привязчивость)))

Свиток: договор подряда пример

ДОГОВОР ПОДРЯДА №1

г.___________ "28" мая 2015 г.

_______________________________________________________________
в лице _____________________________________________________________
действующего на основании ____________________________. именуемый в
дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и гражданин _________________
__________________________________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется выполнить
следующие работы: разработка логотипа, разработка двух рекламных
баннеров для сайта
____________________________________________________________________

2. Срок выполнения работ. Приступить: _28.05.2015г______________
Окончить: 26.06.2015г________________________

3. Работа принимается по двустороннему акту приема-сдачи.

4. Размер вознаграждения: 3 500 000(три миллиона пятьсот тысяч
Белорусских рублей выплачивается в срок согласно акту выполненных работ
в течение 3-х дней

5. "Заказчик" обязан:
уплачивать за "Подрядчика" в установленном порядке обязательные
страховые взносы на государственное социальное страхование в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;
предоставлять при необходимости место для выполнения работ по
договору, соответствующие правилам охраны труда и требованиям
техники безопасности;
осуществлять подготовку (обучение), инструктаж, повышение
квалификации и проверку знаний "Подрядчика", по вопросам безопасных
условий выполнения работ либо требовать документы, подтверждающие
прохождение им подготовки (обучения), инструктажа, медицинского
осмотра, если это необходимо для выполнения указанных в п. 1
работ;
не допускать (отстранять) к выполнению работ в соответствующий
день "Подрядчика", выполняющего работу в местах, предоставленных
"Заказчиком", появившегося на месте проведения работ в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также в
состоянии, связанном с болезнью, препятствующем выполнению работ.

6. "Подрядчик" обязан:
соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие
нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным
условиям выполнения работ, безопасной эксплуатации машин,
оборудования и других средств производства, а также правила
поведения на территории, в производственных, вспомогательных и
бытовых помещениях организации;
использовать средства индивидуальной защиты;
проходить в установленном порядке подготовку (обучение),
инструктаж, повышение квалификации, проверку знаний по вопросам
безопасных условий выполнения работ и медицинские осмотры.
"Подрядчик" вправе отказаться от исполнения договора полностью
или частично в случае, если "Заказчиком" не созданы или ненадлежащим
образом созданы условия, предусмотренные договором для безопасного
выполнения работ.

7. При невыполнении "Подрядчиком" работы в срок, указанный в
п. 2 "Заказчик" снижает оплату работ на 0,5% от стоимости
невыполненных работ за каждый просроченный день.

8. "Заказчик" несет ответственность за несвоевременную оплату
выполненной работы в размере 0,5% невыплаченной суммы за каждый
день просрочки.

9. Во всем остальном стороны руководствуются законодательством
Республики Беларусь.

10. Споры, вытекающие из исполнения настоящего договора,
решаются в судах Республики Беларусь.

11. Договор может быть прекращен досрочно по взаимному
письменному соглашению сторон.

12. Дополнительные условия: ___________________________________
____________________________________________________________________

"Заказчик" "Подрядчик"
___________________________ Паспорт серии _____________
___________________________ № ___________________ выдан
___________________________ ___________________________
___________________________ адрес: ____________________
___________________________ ___________________________

"Заказчик" "Подрядчик"
___________________________ ___________________________

Договор подряда, первичные документы

Действующее законодательство не устанавливает, какой документ следует оформить при передаче заказчику продукции, произведенной по договору подряда.

Поэтому оформить передачу произведенной продукции заказчику можно любым документом, содержащим обязательные реквизиты и утверждённым в учетной политике (ч. 4 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Либо документом, оговоренным сторонами в договоре подряда.

В целях минимизации количества оформляемых документов в рассматриваемой ситуации документооборот может быть следующим. Так, организации-подрядчику следует предъявить заказчику стоимость выполненных работ. Кроме того, заказчику необходимо передать результаты выполненных работ – готовые швейные изделия. Стоимость выполненных работ может быть указана в акте выполненных работ. Также в акте выполненных работ по строке «справочно» можно указать и количество передаваемых готовых изделий.

Упомянутые Вами накладные по форме Торг-12 и М-15 применяются при заключении договора купли-продажи или поставки. Так как в рассматриваемой ситуации имеет место договор подряда, то оформление данных документов некорректно.

Обоснование данной позиции приведено ниже в рекомендациях «Системы Главбух»

1. Ситуация:Нужно ли оформлять акт по гражданско-правовому договору на выполнение работ (оказание услуг)

Составление акта об оказании услуг (выполнении работ) обязательно, только если такое требование предусмотрено гражданским законодательством или заключенным договором. * Такого мнения придерживается Минфин России (письмо от 13 ноября 2009 г. № 03-03-06/1/750). В свою очередь Гражданский кодекс РФ прямо предписывает составлять акт об оказании услуг (выполнении работ) лишь при выполнении работ по договору строительного подряда (п. 4 ст. 753 ГК РФ). О составлении акта упоминается и в статье 720 Гражданского кодекса РФ, которая распространяется на все виды договора подряда. Однако в ней сказано, что наряду с актом стороны могут составить и другой документ, удостоверяющий приемку.

Акты по гражданско-правовому договору можно составить следующим образом:

• акт приема-передачи выполненных работ;
• акт об оказании услуг.

В остальных случаях составлять акт не обязательно. Поэтому факт выполнения работ (оказания услуг) для целей бухучета и налогообложения может быть подтвержден иным документом (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ).* Например, для договора перевозки факт оказания услуг подтверждается третьим экземпляром товарно-транспортной накладной. Если перевозка груза на грузовом автомобиле оплачивается заказчиком по повременному тарифу, то документом, подтверждающим факт выполнения услуг по перевозке, помимо товарно-транспортной накладной, является отрывной талон к путевому листу. Факт оказания услуг по договору комиссии подтверждается отчетом комиссионера (ст. 999 ГК РФ). По агентскому договору – отчетом агента (ст. 1008 ГК РФ). По договорам поручения (если это предусмотрено самим договором) – отчетом поверенного (абз. 5 ст. 974 ГК РФ).

Вместе с тем, для признания расходов по договору при налогообложении акт может потребоваться и в случаях, не предусмотренных в гражданском законодательстве. В Налоговом кодексе РФ сказано, что акт нужен организациям, применяющим метод начисления, для признания материальных расходов по договорам на выполнение работ (оказание услуг) производственного характера (подп. п. п. 6 п. 1 ст. 254, п. 2 ст. 272 НК РФ). Аналогичные разъяснения содержатся в письме ФНС России от 29 декабря 2009 г. № 3-2-09/279.*

Главбух советует: в тех случаях, когда составление акта не является обязательным, работы (услуги, права) можно учесть в бухучете и при налогообложении на основании договора (либо иных документов, подтверждающих факт выполнения работы, оказания услуги, отчуждения права) (ч. 1 ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 1 ст. 252 НК РФ).

Для этого, например, пропишите в договоре следующее условие. Если заказчик по факту оказания услуг, указанного в договоре, не предъявляет претензий к исполнителю, услуга считается оказанной (работы выполненными). При этом в качестве документов, подтверждающих факт оказания услуг, могут, в частности, выступать:

• договор;
• счет на оплату;
• платежные документы.

Подтверждает данный подход Минфин России в письмах от 4 мая 2012 г. № 03-03-06/1/226 и от 17 ноября 2006 г. № 03-03-04/1/778.

Вместе с тем, это не касается работ (услуг), по которым приемка в обязательном порядке должна оформляться отдельным документом. Например, по строительному подряду, по которому акт обязателен (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

Из рекомендации «Как документально оформить отгрузку готовой продукции (выполнение работ, оказание услуг)»

2. Статья:Акт выполненных работ: зачем нужен и как оформить

Для оформления отношений с контрагентами индивидуальный предприниматель составляет ряд обязательных документов, которые в случае разногласий помогут доказать правоту той или иной стороны. В этой статье мы поговорим об одном из таких документов — акте выполненных работ.

Прежде всего скажем, что такое акт выполненных работ (оказанных услуг). Под актом понимается документ, подтверждающий факт выполнения заказа, предусмотренного условиями предварительно заключенного договора или соглашения. Как видно из данного определения, акт выполненных работ (оказанных услуг) имеет существенное значение в договорных отношениях. Этим документом исполнитель подтверждает, что выполнил работу, оказал услугу. На основании акта выполненных работ (оказанных услуг) исполнитель вправе требовать оплату. Далее мы рассмотрим случаи, когда необходимо составлять указанный документ.*

Когда составляют акт выполненных работ (оказанных услуг)

Действующим законодательством обязательное составление акта предусмотрено только в двух случаях:

• приемка работ по договору подряда (п. 2 ст. 720 ГК РФ);*
• приемка работ по договору строительного подряда (п. 4 ст. 753 ГК РФ).

В то же время специалисты финансового ведомства отмечают, что составление акта выполненных работ (оказанных услуг) необходимо, если это предусмотрено гражданским законодательством или самим договором. Об этом — письма Минфина России от 13.11.2009 № 03-03-06/1/750, от 20.08.2007 № 03-03-06/1/576 и от 30.04.2004 № 04-02-05/1/33.

При заключении договора купли-продажи или поставки акт выполненных работ (оказанных услуг) составлять однозначно не требуется. Здесь его заменяет товарная накладная (форма № ТОРГ12*).*

А вот при заключении индивидуальным предпринимателем договора на оказание каких-либо услуг или выполнение работ составить акт будет совсем не лишним. Поясним почему.

После выполнения работы (оказания услуги), определенной договором, индивидуальный предприниматель — исполнитель должен выдавать своим заказчикам документ, который подтверждает факт выполнения работ (оказания услуг). Таким документом, как правило, выступает акт выполненных работ (оказанных услуг).

При этом акт выполненных работ (оказанных услуг) нужен не только заказчику, но и самому исполнителю. Ведь он будет являться подтверждением исполнения обязательств по качеству, срокам и объемам работ, поставленных перед исполнителем в договоре. Согласованный с заказчиком акт служит неким гарантом отсутствия внезапного возникновения претензий, которые могли бы привести к разбирательствам в суде.*

Еще одной целью составления акта выполненных работ (оказанных услуг) является получение оплаты от заказчика. Чаще всего при заключении договора предусматривают определенные условия оплаты. Например, в договоре может быть указано: «Заказчик обязуется оплатить работу в течение 15 календарных дней после подписания акта выполненных работ». Таким образом, после подписания акта выполненных работ исполнитель уже точно знает, в течение какого времени ему поступят денежные средства.

Кроме того, составление акта выполненных работ (оказанных услуг) необходимо и для целей налогового учета. Ведь показатели для расчета налоговой базы берутся из первичных документов. А акт выполненных работ (оказанных услуг) как раз и является таким документом.

Следовательно, можно сделать вывод, что составление акта выполненных работ (оказанных услуг) хоть и не обязательная процедура, но очень необходимая. Причем как для одной, так и для другой стороны договора.

Далее рассмотрим порядок оформления акта выполненных работ (оказанных услуг).

* Форма № ТОРГ-12 утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132.

Как оформить акт выполненных работ (оказанных услуг)

Как мы уже сказали выше, акт выполненных работ (оказанных услуг) не является обязательным документом. Поэтому российское законодательство не предусматривает для него унифицированной формы. Следовательно, индивидуальные предприниматели могут самостоятельно разработать для себя форму такого акта.

Заметим, что абсолютной свободы в данном вопросе коммерсантам не предоставлено. Так,пункт 2 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»* содержит перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать разработанный коммерсантом акт выполненных работ (оказанных услуг). К ним относятся:

• наименование документа;
• дата составления документа;
• ФИО коммерсанта, от имени которого составлен документ;
• содержание факта хозяйственной жизни;
• величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
• наименование должности лица, совершившего сделку или операцию и ответственного за правильность ее оформления;
• подпись этого лица.*

* Действие Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ распространяется в том числе и на индивидуальных предпринимателей (подп. 4 п. 1 ст. 2 Закона № 402-ФЗ).

Похожие требования содержит пункт 9 Порядка учета доходов и расходов и хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей*. Данный Порядок используют коммерсанты, применяющие общую систему налогообложения.

Заметим, что законодательно не урегулирован вопрос о том, насколько детализировано должны быть описаны выполненные работы (оказанные услуги). Для устранения разногласий между заказчиком и исполнителем лучше более подробно описывать в акте выполненные работы (оказанные услуги). На это указывают и некоторые судьи (постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 11.03.2012 № А45-5875/2011, ФАС Поволжского округа от 31.01.2012 № А55-3382/2011, ФАС Московского округа от 18.11.2011 № А40-143692/10-107-841, ФАС Северо-Западного округа от 10.10.2011 № А05-12055/2010и ФАС Волго-Вятского округа от 28.09.2011 № А82-16380/2009).

Наряду с этим есть и противоположное мнение судей. Так, арбитры считают, что неуказание в актах конкретного вида работ или услуг может восполняться иными документами (постановления ФАС Московского округа от 15.07.2011 № А40-122922-10-76-711, от 29.04.2011 № А40-104288/09-142-774, от 28.02.2011 № А40-87119/10-114-328, ФАС Восточно-Сибирского округа от 28.03.2011 № А78-5740/2010 и ФАС Северо-Кавказского округа от 01.02.2011 № А53-12017/2010).

Мы же советуем, чтобы в акте выполненных работ (оказанных услуг), помимо обязательных реквизитов, были указаны:

• сроки и объемы выполненных работ, их стоимость с учетом НДС;
• номер договора, к которому прилагается акт и номер счета, предоставленного заказчику за выполненный объем работ;
• юридические названия заказчика и подрядчика и подписи представителей или ответственных лиц обеих сторон.*

Составлять акт выполненных работ (оказанных услуг) следует в двух экземплярах. Один экземпляр акта остается у исполнителя, второй — передается заказчику.

В случае если заказчик не согласен с выполнением работ, он имеет право отказаться от подписания акта. В таком случае исполнителю дается время на устранение недостатков. После чего составляется новый акт выполненных работ (оказанных услуг).

эксперт журнала «Бухгалтерия ИП»

ЖУРНАЛ «БУХГАЛТЕРИЯ ИП», № 3, МАРТ 2013

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.

Образец договора подряда на замену инженерных сетей

Данный образец договора подряда предусматривает заключение соглашения между двумя юридическими лицами на выполнение работа по замене водопроводных, канализационных и электрических сетей в реконструированном здании.

* Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный.

Договор № 2023-3ПДР
подряда на реконструкцию инженерных сетей

г. Москва "08"сентября 2014г.

ООО "Стандарт девелопер". именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице генерального директора Фищева Анатолия Ивановича. действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО "Реконструкция Плюс". именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Кавалерова Сергея Семеновича. действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению функций генерального подрядчика по реконструкции Торгово-офисного центра "Пирамида" расположенного по адресу г. Москва ул. Шестакова дом 67 (далее по тексту - "Объект").

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет замену водопроводных, канализационных и электрических сетей согласно разработанного и утвержденного проекта реконструкции.

1.3. Подрядчик обязуется выполнять работы по реконструкции Объекта своими силами и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки реконструкции:

Начальный срок выполнения работ - "15" сентября 2014г .

Конечный срок выполнения работ - "15" декабря 2014г .

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

2.4. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются графиком работ.

3. Обязательства Сторон

3.1.1. Получает необходимые разрешения на производство работ.

3.1.2. Обеспечивает Подрядчика проектно-сметной документацией, утвержденной в установленном порядке.

3.1.3. Осуществляет технический надзор за ходом работ, за соблюдением сроков реконструкции согласно графику производства работ, качеством работ, участвует в освидетельствовании скрытых работ.

3.1.4. Финансирует строительство Объекта в соответствии с утвержденным графиком.

3.1.5. В течение трех рабочих дней с момента извещения и представления документов принимает у Подрядчика выполненные работы по стоимости, определенной на дату выполнения работ, путем подписания актов приемки выполненных работ по форме КС-2 либо предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

3.1.6. Производит оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.2.1. Выполняет все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдает работы Заказчику.

3.2.2. Производит работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами, графиком производства работ.

3.2.3. Информирует Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками на специализированные работы с указанием предмета, цены договора, сроков выполнения, наименования и места нахождения субподрядчика, с приложением копии лицензии.

3.2.4. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

3.2.5. При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения.

3.2.6. Согласовывает с надзорными органами порядок ведения работ на Объекте и обеспечивает соблюдение его на строительной площадке.

3.2.7. Ежемесячно представляет и согласовывает у Заказчика стоимость выполненных работ в текущих ценах с расшифровкой по статьям затрат, с одновременным представлением исполнительной документации (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ, журналы на специальные работы, паспорта на материалы и т.д.) в следующие сроки:

- акты приемки выполненных работ по форме КС-2 - не позднее 15-го числа отчетного месяца;

- расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах и справку по форме КС-3 - не позднее 20-го числа отчетного месяца.

3.2.8. Обеспечивает качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями договора и действующими СниП. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные при производстве работ, за счет собственных средств.

3.2.9. Передает Заказчику всю исполнительную документацию, необходимую для приемки работ, готовит и предъявляет скрытые работы и акты их освидетельствования с уведомлением Заказчика за двое суток до даты их приемки.

3.2.10. Устраняет замечания технического и авторского надзора в согласованные Сторонами сроки.

3.2.11. Выполняет работы по восстановлению благоустройства, нарушенного в результате проведения строительных работ по реконструкции Объекта.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет 1320000 (один миллион триста двадцать тысяч) рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по реконструкции Объекта и компенсацию издержек Подрядчика.

4.3. Стоимость работ является твердой и не подлежит изменению на период выполнения даного договора.

4.4. Если объемы работ или стоимость строительных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору об уточнении цены договора.

4.5 Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненны работ (форма КС-3).

4.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее пяти рабочих дней с момента выставления счета Подрядчиком.

4.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.

4.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение пяти рабочих дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору.

5. Гарантии качества

5.1. Подрядчик гарантирует достижение Объектом указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 36 месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке реконструированного Объекта приемочной комиссией.

5.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6. Приемка завершенного строительством Объекта

6.1. Подрядчик в течение трех рабочих дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче.

6.2. Приемка Заказчиком Объекта осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления о его готовности.

6.3. При необходимости перед приемкой Объекта Подрядчик в присутствии уполномоченного представителя Заказчика производит предварительное испытание реконструированных инженерных сетей.

6.4. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

7. Ответственность Сторон

7.1. Подрядчик несет ответственность за:

7.1.1. Допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.1.2. Недостатки выполненной работы, которые делают Объект непригодным для обычного использования, в порядке ст. 723 Гражданского кодекса РФ.

7.1.3. Недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

7.1.4. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

7.1.5. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.

7.2. В случае виновного нарушения конечного срока реконструкции Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % стоимости работ, установленной в пункте 4.1 настоящего договора, за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик возмещает Подрядчику убытки:

7.3.1. причиненные прекращением договора по инициативе Заказчика, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ;

7.3.2. причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

7.4. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных главой 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку в размере 0,5 % суммы задолженности за каждый день просрочки.

7.5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

8.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

9.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд месторасположение которого согласовывается между сторонами отдельно.

9.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет десять рабочих дней с даты получения претензии.

10. Порядок расторжения договора

10.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

10.1.1. нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на тридцать календарных дней;

10.1.2. несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

10.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12. Реквизиты и подписи Сторон