Соглашения об уступке права требования по договору подряда образец

Соглашения об уступке права требования по договору подряда образец

Соглашение ОБ уступке прав требованиятрехстороннее, с уведомлением четвертого контрагента (должника одной из сторон)г. 2016 г. именуемый в дальнейшем «Участник 1 в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Участник 2 в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Участник 3 в лице, действующего на основании, в соответствии с требованиями гл. 24 Гражданского соглашения об уступке права требования по договору подряда кодекса РФ заключили настоящее соглашение о нижеследующем:1. Предмет соглашения1.1. Участник 1 передает, а Участник 3 принимает право требования первого и становится кредитором Участника 2 по Договору на от 2016 г. заключенному между Участником 1 и Участником. Участнику 3 передаются следующие права требования к Участнику 2:.1.3. За уступку прав. Уведомление об уступке прав (требований) по договору займа Бланк цессионария адрес (место нахождения руководителю _ (наименование должника уведомление об уступке прав (требований) по договору займа г. _ _ г. В соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ уведомляем о том, что между _ и _ (наименование сторон договора уступки) заключен договор уступки права N _ от _ г. в соответствии с которым _ уступил _ (наименование Цессионария) право (требование) к _ (должник) по договору займа N _ от _ г. В размере _ рублей, из которых _ рублей - сумма предоставленного займа, а _ рублей - проценты за пользованием суммой займа. Размер. Года в ГК РФ внесены изменения в главу ГК РФ о перемене лиц в обязательстве.

Образец договора уступки прав требования (цессии) г. Владивосток г. именуемое в дальнейшем Цессионарий в лице действующего на основании с одной стороны, и _ в лице действующего на основании именуемое в дальнейшем Цедент с другой стороны, а вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает на себя право требования задолженности. ООО Ромашка (в дальнейшем Должник перед Цедентом в полном объеме. 1.2. Размер задолженности Должника перед Цедентом, уступаемый Цессионарию, составляет _ рублей. 1.3. Данная задолженность возникла в ходе исполнения договора заключенного между Цедентом и Должником. 1.4. Право требования Цедента к Должнику подтверждается договором платежными поручениями.

Договор уступки правпо подрядным работамг. 2016 г. В лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Цедент с одной стороны, и в лице, действующего на основании, именуемый в дальнейшем «Цессионарий с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор о нижеследующем:1. Предмет договора1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из договора строительного подряда от 2016 г. заключенного между Цедентом и Подрядчиком на строительство расположенного по адресу:.2. Условия уступки прав требования2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Договора кредиторской задолженности.2.2. Платежи осуществляются путем перевода. ГК РФ, закрепляя в статье 386 право должника на заявление возражений против требований нового кредитора, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления об уступке, наоборот, исходит из допустимости наличия спора относительно уступленного права (требования).Кроме того, суд апелляционной инстанции обратил внимание на следующее. Подрядчик выполнил работы по третьему этапу с недостатками, вследствие чего заказчик был вправе отказаться от оплаты выполненных работ до устранения подрядчиком допущенных им недостатков. Поскольку перемена кредитора в возникшем из договора подряда денежном обязательстве по оплате работ не влияет на основания, при наличии которых должник обязан его исполнить, то уступленное истцу право (требование) не может. Игорь, по Вашей теме Информационное письмо Президиума ВАС 120 от 30. 10.2007 г. Найдите и. Для замены должника необходим перевод долга. В данном соглашения об уступке права требования по договору подряда случае сделка по переводу долга не совершалась. Главная / Договор соглашения об уступке права требования по договору подряда уступки права требования. Г. _ _ г. _ в лице действующ_ на основании именуем_ в дальнейшем Цедент с одной стороны, и _ в лице действующ_ на основании именуем_ в дальнейшем Цессионарий с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает права (требования) к именуемому в дальнейшем Должник по договору _ N _ от _ _. 2. Цедент обязан передать Цессионарию все необходимые документы по акту приема-передачи (Приложение N удостоверяющие право требования, а именно: - подлинный договор, указанный в п.1 настоящего договора, со всеми приложениями, дополнительными соглашениями и другими документами, являющимися его неотъемлемой частью; - иные.

Надо заметить, что передача договора была возможна и до этого, это было соглашение, в котором содержались одновременно два соглашения уступки прав требования и перевод долга. Наталья Бреева года.

Договор уступки права требования и перевода долга по договору подряда - образец 2016 года

По договору уступки прав и перевода долга по договору подряда одна сторона уступает, а другая сторона принимает в полном объеме права, которые принадлежат первой стороне, как заказчику строительства. Договор заключается между первой стороной и второй на уступку права и перевода долга по договору подряда на объект, принадлежащий другой стороне.

После окончания срока договора подряда вторая сторона обязана передать, после получения разрешения на начало эксплуатации, объект первой стороне. Вместе с уступкой прав первая сторона передает и свои обязательства по договору подряда. По этому же договору первая сторона обязана уплатить второй стороне полную стоимость объекта.

В дополнении к договору подряда обе стороны письменно уведомляют подрядчика о замене ответственных лиц в обязательстве. Подрядчик должен дать свое согласие с предоставлением настоящего договора. Также при передаче прав первая сторона обязана передать второй стороне оригиналы всех документов, которые могут иметь значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по договору подряда. Также необходимо передать все необходимые:

Первая сторона должна получить оплату от второй стороны, за передачу права по переводу долга по договору подряда.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Сторона 1 », с одной стороны, и гражданин. паспорт (серия, номер, выдан). проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем «Сторона 2 », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие Стороне 1 как Заказчику строительства по Договору подряда № от « » года.

1.2. Указанный в п.1.1 настоящего договора Договор подряда (далее – Договор подряда) заключен между Стороной 1 и. именуемый в дальнейшем Подрядчик, на строительстве индивидуального жилого дома (далее – Дом, Объект), находящегося на земельном участке, кадастровый (или условный номер): по адресу. принадлежащем Стороне 2 на праве. что подтверждается .

1.3. Согласно п. Договора подряда Подрядчик обязан после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать Стороне 1 следующий объект.

1.4. Наряду с уступкой прав Сторона 1 передает, а Сторона 2 полностью принимает на себя обязательства Стороны 1 по Договору подряда.

1.5. По Договору подряда Сторона 1 обязана уплатить Подрядчику за Объект денежные средства в размере рублей. На момент заключения настоящего договора обязанность по уплате указанной суммы выполнена Стороной 1 в полном объеме.

2.1. Стороны обязаны в соответствии с п. Договора подряда письменно уведомить Подрядчика о замене лиц в обязательстве, получить его согласие, а также предоставить экземпляр настоящего договора.

2.2. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 оригиналы всех документов, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору подряда, а именно: Договора подряда № от « » года, все необходимые приложения и соглашения к нему.

2.3. Сторона 1 также обязана передать Стороне 2 все необходимые копии документов, подтверждающие уже исполненные обязанности перед Подрядчиком по Договору подряда.

2.4. Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 за передачу права денежные средства в размере рублей в следующем порядке. После выполнения настоящего пункта между Стороной 1 и Стороной 2 подписывается акт о взаиморасчетах.

3.1. Ниже указаны имеющиеся права и обязанности по Договору участия, существующие на дату заключения настоящего договора:

3.1.1. Сторона 2 обязана: оплатить расходы за передачу права в сумме равной цене Договора подряда.

3.1.2. Сторона 2 имеет право требовать от Подрядчика выполнения следующих обязанностей по Договору подряда.

4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

4.2. Сторона 1 отвечает перед Стороной 2 за недействительность переданных ему прав, но не отвечает за неисполнение Договора подряда Подрядчиком.

4.3. Сторона 2 отвечает перед Стороной 1 за своевременность оплаты по настоящему договору. В случае просрочки любого из платежей, в части своих обязательств, Сторона 2 обязана уплатить Стороне 1 неустойку в размере % от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

4.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства и обычаев делового оборота.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств.

7.2. В случае систематического невыполнения Стороной 2 своих обязательств по настоящему договору (существенных условий настоящего договора) Сторона 1 вправе его расторгнуть в одностороннем порядке, направив извещение об этом за дней. После этого Сторона 1 возвращает Стороне 2 уплаченные денежные средства.

7.3. Данный договор составлен в 2-х одинаковых экземплярах, из которых один передается Стороне 1, один – Стороне 2 и один – Подрядчику. Каждый из экземпляров договора имеет равную юридическую силу.

• Юридический адрес:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• ИНН/КПП:
• Расчетный счет:
• Банк:
• Корреспондентский счет:
• БИК:
• Подпись:

• Адрес регистрации:
• Почтовый адрес:
• Телефон/факс:
• Паспорт серия, номер:
• Кем выдан:
• Когда выдан:
• Подпись:

Недействительность договора уступки права требования в части передачи прав по договору подряда

Первый Столичный Юридический Центр

Телефон: +7 (495) 776-13-39, +7 (985) 776 13 39

Недействительность договора уступки права требования в части передачи прав по договору подряда

Суд признал недействительным договор уступки права требования в части передачи прав по договору подряда, поскольку согласно этому договору ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны ( Постановление ФАС Поволжского округа от 23.05.2011 по делу N А12-17514/2010).

ОАО « Махачкалинские городские электрические сети» обратилось с иском о признании недействительным договора уступки права требования, заключенного между ООО « Таврида Электрик Юг» и ЗАО « Группа компаний „Таврида Электрик“.

Решением суда, оставленным без изменения апелляционным судом, договор в части уступки прав по договору подряда признан недействительным, в остальной части иска отказано.

04.02.2010 ЗАО « ГК „Таврида Электрик“ ( цессионарий) и ООО « Таврида Электрик Юг» ( цедент) заключили договор уступки права требования, по условиям которого цедент уступил цессионарию право требования с ОАО « Махачкалинские городские электрические сети» долга в размере 5 937 580,03 руб.

Обязательство, вытекающее из уступки права требования, возникло на основании договоров поставки от 21.12.2008 в размере 5 339 060,30 руб. ( в том числе НДС 18%) и подряда от 21.10.2008 в сумме 598 519,73 руб. ( в том числе НДС 18%).

Считая, что уступаемое право по договору поставки не является бесспорным, а п. 12.4 договора подряда содержит условие о необходимости предварительного согласия стороны сделки на уступку прав, которое не было получено от истца, являвшегося стороной договора подряда, истец заявил о недействительности договора уступки права требования.

Суды исходили из того, что передаваемое право требования к истцу в размере 598 519,73 руб. возникло из договора подряда от 21.10.2008, в соответствии с п. 12.4 которого ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

Письменного согласия на уступку прав от ООО « Таврида Электрик Юг» другим лицам истцом не давалось.

Доказательства, подтверждающие согласие истца на уступку права требования новому кредитору, в материалах дела отсутствуют.

Согласно п. 1 ст. 382 ГК РФ право ( требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке ( уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

В силу п. 2 ст. 382 ГК РФ согласия должника для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется, если иное не предусмотрено законом или договором.

Исходя из этих норм, а также ст. 167, 168 ГК РФ и п. 12.4 договора подряда, суд признал недействительным договор уступки права требования в части уступки прав по договору подряда.

Отказывая в иске в остальной части, суд исходил из того, что договор уступки права требования в части передачи права требования, вытекающего из договора поставки от 21.12.2008, в размере 5 339 060,30 руб. не противоречит ст. 382 ГК РФ.

Эти выводы соответствуют п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 « Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 ГК РФ», по смыслу ст. 390 ГК РФ передача недействительного требования рассматривается как нарушение цедентом своих обязательств перед цессионарием, вытекающих из соглашения об уступке права требования. При этом под недействительным требованием понимается как право ( требование), которое возникло бы из обязательства при условии действительности сделки, так и несуществующее право.

Из ст. 390 ГК РФ следует, что действительность соглашения об уступке права требования не ставится в зависимость от действительности требования, которое передается новому кредитору. Неисполнение обязательства по передаче предмета соглашения об уступке права требования влечет ответственность передающей стороны, а не недействительность самого обязательства, на основании которого передается право.

П. 8, 15 информационного письма от 30.10.2007 разъяснено, что допустимость уступки права требования не ставится в зависимость от того, является ли оно бесспорным и обусловлена ли возможность его реализации встречным исполнением цедентом своих обязательств перед должником.

ГК РФ, закрепляя в ст. 386 право должника на заявление возражений против требований нового кредитора, которые он имел против первоначального кредитора к моменту получения уведомления об уступке, наоборот, исходит из допустимости наличия спора относительно уступленного права требования.

Если иное не предусмотрено законом или договором, при уступке права требования или его части к новому кредитору переходят полностью или в соответствующей части также и права, связанные с уступаемым правом требования.

ФАС округа оставил решение суда первой инстанции и Постановление апелляционной инстанции без изменения.

Первый Столичный Юридический Центр.

Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда - бланк 2016, скачать в doc

Договор уступки права требования выплаты денежных средств

в течение гарантийного срока по договору подряда

[место заключения договора] [число, месяц, год]

[Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем "Цедент", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и

[наименование цессионария], именуемый в дальнейшем "Цессионарий", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее - Заказчик, договор подряда).

1.2. Денежные средства должны выплачиваться в течение гарантийного срока, установленного в договоре подряда, с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] [ежегодно/ежемесячно] равными долями в сумме [сумма цифрами и прописью] из средств, которые были удержаны Заказчиком из основной суммы оплаты за выполненные работы в качестве гарантии.

1.3. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает по настоящему договору.

1.4. Гарантийные обязательства, вытекающие из договора подряда, будут выполняться Цедентом в полном объеме и своевременно.

2. Порядок уступки права требования

2.1. Цедент передает Цессионарию по акту приема-передачи в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования.

2.2. Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.

2.4. В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда.

3. Порядок расчетов

3.1. По настоящему договору Цессионарий выплачивает Цеденту сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей (далее - договорная сумма).

3.2. Договорная сумма выплачивается [единовременно, не позднее (значение) дней с даты заключения настоящего договора/с периодичностью (указать сроки)].

3.3. Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента].

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим договором документов и сведений.

4.3. Цедент отвечает перед Цессионарием за недействительность переданных по настоящему договору прав.

4.4. Цедент не отвечает за неисполнение Заказчиком своих обязательств по договору лизинга.

4.5. За несвоевременное внесение договорной суммы Цессионарий выплачивает Цеденту неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Реквизиты и подписи сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[подпись, инициалы, фамилия] [подпись, инициалы, фамилия]

• Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• Как понять, что коллектив вас не уважает
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• Офисные хроники или как противостоять сплетням
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Договор уступки прав требования кредитора-должника в деле о банкротстве 2016 - образец

1.1. Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования к ________________________ (далее - "Должник"). Указанное право требования возникло на основании ______________ (решения ___________________ арбитражного суда от "___" ________ ____ N _____/ договора о _____________ от "___"______ ____ г. N ____).

1.2. Право требования Цедент к Должнику по состоянию на дату подписания настоящего договора составляет _______ (________) рублей, итого с учетом НДС - ________ (_____________) рублей.

Указанный выше размер задолженности Должника перед Цедентом подтверждается актом сверки взаиморасчетов от "___"________ ____ г. прилагаемым к настоящему договору, подписанным полномочными представителями Цедента и Должника и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1. Уступка права требования Цедента к Должнику, осуществляемая по настоящему договору, является возмездной.

2.2. В качестве оплаты уступаемого права требования Цедента к Должнику Цессионарий обязуется выплатить Цеденту денежные средства в размере _______ (__________) рублей, итого с учетом налогов: ________ руб.

2.3. Указанная сумма денежных средств будет выплачиваться Цессионарием в следующем порядке: _____________________ (вариант: с учетом Графика платежей (Приложение N____ к настоящему договору)).

2.4. С момента оплаты суммы, указанной в п. 2.2 настоящего договора, обязанности Цессионария по настоящему договору считаются исполненными.

3.1. В ____-дневный срок со дня подписания настоящего договора Цедент обязан передать Цессионарию по акту приема-передачи все имеющиеся у него документы, удостоверяющие право требования Цедента к Должнику, а именно (выбрать нужное):

- решение ____________ арбитражного суда от "___"________ ____ г. N _____.

- подлинники приложений, дополнительных соглашений к договору _________________ N ____ от "___"________ ___ г. являющихся неотъемлемой частью вышеуказанного договора (в случае, если они имеются);

- подлинник (заверенная печатью Цедента копия) акта сверки N ___ от "___"________ ____ г. между Цедентом и Цессионарием;

- заверенные печатью Цедента (при наличии возможности удостоверить нотариально - нотариально удостоверенные) копии накладных и счетов-фактур, подтверждающих _____________________________;

- иные имеющиеся документы, относящиеся к исполнению обязательств Должника перед Цедентом.

3.2. Акт приема-передачи документов составляется и подписывается полномочными представителями Цедента и Цессионария и является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав по договору с Должником.

3.4. С момента подписания акта приема-передачи, указанного в п. 3.2 настоящего договора, обязанности Цедента по настоящему договору считаются исполненными.

3.5. С момента подписания настоящего договора Цессионарий становится новым кредитором Должника по договору ______________ N ___ от "___"________ ____.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Цедент несет ответственность за достоверность передаваемых в соответствии с настоящим договором документов и гарантирует наличие и передачу всех уступленных Цессионарию прав.

4.3. Цедент отвечает за действительность передаваемых по настоящему договору прав и обязанностей.

4.4. В случае нарушения Цессионарием п. 2.3 настоящего договора он уплачивает Цеденту пени в размере ____% (вариант: но не более ___% от стоимости договора) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.5. В случае нарушения Цедентом п. 3.1 настоящего договора он уплачивает Цессионарию штраф в размере _____ (вариант: но не более ___% от стоимости договора) за каждый день просрочки передачи документов.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.

5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2 настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более ____________, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники и другие лица без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде на территории Российской Федерации на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.

8.1. Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться отправленными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

9.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему договору.

9.4. Настоящий договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для ______________________.

9.5. Цедент обязуется в ___-дневный срок после подписания настоящего договора уведомить Должника и всех заинтересованных третьих лиц о продаже своего права требования к Должнику.

Уступка прав требования долга

Основанием возникновения долга по-прежнему остается первоначальный договор и именно на него и делается ссылка в договоре цессии,а также прочих первичных документах при взаимоотношении нового кредитора и должника.

Дело в том, что из договора цессии должно быть ясно, какую задолженность компания реализует новому кредитору, т.е. он должен содердать:

— дату и номер договора с покупателем;

— предмет договора (например, поставка товаров);

Договор цессии, в котором нет такой информации, судьи могут признать незаключенным.

Из статьи журнала «Главбух» № 22, Ноябрь 2015

Договор цессии, или Как продать долги с выгодой для компании

Зависшие долги контрагентов можно продать, чтобы получить за них живые деньги. Такой договор продажи долга называют уступкой права (требования), или цессией. В нем две стороны: первоначальный кредитор — цедент и покупатель долга — новый кредитор или еще его называют цессионарий. Должник не является стороной договора цессии, хотя и участвует в дальнейших расчетах.

Соглашение о цессии заключают в той же форме, что и договор, по которому компания продает долги (п. 1 ст. 389 ГК РФ ). То есть в большинстве случаев речь идет о простой письменной форме. Но есть исключения. Например, продажа долга по договору аренды недвижимости, который заключали на срок от года и больше. Для таких договоров обязательна госрегистрация (п. 2 ст. 651 ГК РФ ). Поэтому и соглашение об уступке долга по такому договору нужно зарегистрировать в Росреестре (п. 2 ст. 389 ГК РФ ).

Перед продажей долгов разберитесь, какие условия проверить в договоре цессии. Изучите образцы договора и акт приемки-передачи документов, подтверждающих долг.

Из договора цессии должно быть ясно, какую задолженность компания реализует новому кредитору. Приведите:

— дату и номер договора с покупателем;

— предмет договора (например, поставка товаров);

Договор цессии, в котором нет такой информации, судьи могут признать незаключенным. Исключение — ситуация, когда у поставщика с покупателем есть только один действующий договор. Есть шанс, что в этом случае судьи посчитают соглашение о цессии заключенным, несмотря на отсутствие в нем реквизитов договора поставки (п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 ).

Еще по этой теме

Какие проводки сделать, если компания заключила договор цессии, и как отразить эту сделку в налоговом учете .

Можно уступить долг по длящемуся договору, например, оказания услуг или аренды. Тогда укажите в договоре цессии, к какому периоду относится задолженность (п. 13 информационного письма № 120 ). К примеру, так: «Задолженность по оплате услуг, оказанных в октябре».

Задолженность передают новому кредитору не только полностью, но и частично (п. 2 ст. 384 ГК РФ ). Допустим, компания, которой заказчик должен оплатить 700 000 руб. может продать новому кредитору 500 000 руб. Тогда эту часть долга и приводите в договоре цессии.

Зафиксируйте в договоре пени и штрафы, которые входят в сумму продаваемого долга. По закону к новому кредитору по общему правилу переходят все права, связанные с требованием, в том числе неустойка и штрафы (п. 1 ст. 384 ГК РФ ). Но лучше закрепить это условие в договоре, чтобы точно избежать спора с контрагентом, долг которого вы продаете. Либо поставщик может продать только основную задолженность. Тогда пени покупатель должен будет уплатить поставщику, а не новому кредитору.

Перечень первички, которую первоначальный кредитор передает новому (3)

Первоначальный кредитор должен передать новому документы, которые подтверждают долг (п. 3 ст. 385 ГК РФ ). К примеру, если продается задолженность покупателя по оплате товаров, то передать надо договор поставки, товарную накладную, акты сверки.

Судьи признают договор цессии действительным, даже если поставщик не передаст документы новому кредитору (п. 11 информационного письма № 120 ). Причина в том, что требование переходит к новому кредитору в момент заключения договора цессии, а не после передачи документов (п. 2 ст. 389.1 ГК РФ ). Но новый кредитор может, сославшись на это нарушение, потребовать расторгнуть договор цессии и вернуть сумму, которую он перечислил поставщику. И судьи его поддержат (постановление Президиума ВАС РФ от 5 апреля 2011 г. № 16002/10 ).

Новому кредитору передают оригиналы или копии документов. Чтобы исключить споры с контрагентом, конкретизируйте этот момент в договоре.

С точки зрения поставщика, выгоднее передавать новому кредитору копии. Оригиналы могут запросить налоговики на проверке. Тогда понадобится объяснять, почему их нет у компании. Кроме того, есть смысл передавать копии, если компания продает не всю задолженность покупателя, а только часть.

Но цессионарии, то есть покупатели задолженности, чаще всего требуют оригиналы. Так больше шансов получить деньги с должника. В подобных ситуациях чиновники рекомендуют заверить копии, которые компания оставляет себе (письмо Минфина России от 20 января 2011 г. № 03-03-06/1/15 ). Сделайте на них запись «копия верна», дату, печать, если она есть, и отдайте на подпись руководителю. Иногда используют и другой вариант. В договоре цессии предусматривают, что поставщик передает новому кредитору копии документов. Но если у него вдруг возникнет спор с должником, поставщик обязан передать оригиналы.

Цессионарий может согласиться и на копии. Но все равно запросит оригиналы, чтобы сверить их с этими копиями. Или проверит оригиналы до того, как подписывать договор цессии. Иначе новый кредитор рискует потерять деньги. Пример. Новому кредитору, который заявил требования на основании копии договора подряда, не удалось взыскать долг с заказчика. Заказчик передал в суд подлинник договора с другими реквизитами, которые отличались от копии. Судьи решили, что кредитор не вправе требовать задолженность (постановление ФАС Дальневосточного округа от 19 марта 2013 г. № Ф03-736/2013 ).

Новый кредитор скорее всего захочет включить в договор и условие о неустойке за нарушение срока передачи документов. Такая оговорка позволяет цессионарию взыскать неустойку в суде, если первоначальный кредитор не заплатит ее добровольно (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 12 декабря 2014 г. № Ф04-12906/2014 ).

Порядок передачи первички (4)

Предусмотрите в договоре, каким документом будет подтверждаться факт приемки-передачи документов. Обычно это акт. В нем приводят реквизиты бумаг, которые поставщик передает новому кредитору, а также указывают, передает поставщик оригиналы или копии. Образец акта — ниже.

Уведомление должника о цессии (5)

Уведомить покупателя об уступке права на долг может как первоначальный, так и новый кредитор (п. 1 ст. 385 ГК РФ). Чтобы с этим не возникло путаницы, цессионарии четко прописывают в договоре, кто именно и в какие сроки сообщит должнику о смене кредитора. Ведь покупатель, которого не уведомили об уступке, может перечислить деньги первоначальному кредитору. Тогда будет считаться, что покупатель исполнил обязательство (п. 3 ст. 382 ГК РФ). И новому кредитору понадобится взыскивать с поставщика деньги, полученные от покупателя (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 ).

Проще, если уведомление покупателю вышлет поставщик, то есть первоначальный кредитор. Другой вариант — письма должнику отправляют и поставщик, и новый кредитор. В этом случае необязательно предоставлять покупателю документы, которые подтверждают продажу долга. Образец уведомления — на этой странице.

Если сообщение направит только новый кредитор, то должник вправе потребовать от него документы, подтверждающие уступку. К примеру, акт приемки-передачи документов. Пока их не будет, должник может не перечислять новому кредитору деньги (п. 1 ст. 385 ГК РФ. п. 14 информационного письма № 120 ).

В договор поставки иногда включают условие о том, что продавец имеет право уступать долг только с согласия покупателя. Если в вашем контракте тоже есть такая оговорка, перед заключением договора цессии запросите согласие покупателя.

Бывает также, что в договоре поставки устанавливают запрет на продажу задолженности покупателя. Если поставщик, несмотря на это условие, заключит договор цессии, он все равно будет действительным (п. 3 ст. 388 ГК РФ ). Но покупатель сможет потребовать у поставщика заплатить штраф за нарушение условия договора поставки. Конечно, если этот штраф также предусмотрен в договоре.

Как правило, долги продают за сумму, которая меньше долга. Это не противоречит закону (п. 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 ). В договоре цессии предусмотрите, какую именно сумму и в какие сроки новый кредитор должен уплатить поставщику за приобретенное требование. Если компании не определят это условие, налоговики могут посчитать договор цессии безвозмездным. Тогда первоначальному кредитору могут запретить признавать в расходах сумму реализованной задолженности. Ведь расходы по безвозмездным сделкам не учитывают при расчете налога на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ )

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.