Образец договора поставки оборудования

Данный образец договора поставки предусматривает заключение соглашения между двумя юридическими лицами на поставку торгового оборудования.

* Текст выделенный красным шрифтом необходимо заменить на собственный.

на поставку торгового оборудования

г. Москва "14" октября 2010 г.

Предприятие ЗАО "Московский завод холодильного оборудования". именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Денисова Михаила Леонидовича действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и ООО Торговая Сеть "Пятерочка". именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Озеркова Терентия Валерьевича. действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Наименование и количество поставляемой продукции

1. На основании согласованного графика поставок от 07 октября 2010 г. "Поставщик" обязуется изготовить и поставить в 2010г. а "Заказчик" принять и оплатить холодильное торговое оборудование в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

2. Поставщик, по согласованию с Заказчиком, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

II. Качество и комплектность оборудования

1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТ 23833-95 "Оборудование холодильное торговое" изменение от 23.06.2009 г. утвержденного Госстандартом России 01.01.1997г.

III. Цены и сумма договора

1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по согласованной цене составляющей 3100000 (три миллиона сто тысяч) рублей со сроком действия до 31 декабря 2010 г .

2. Тара и упаковка входят в цену поставляемых изделий и оплачиваются согласно установленной согласованной цены на товар.

3. Сумма поставки по настоящему договору составляет 3100000 (три миллиона сто тысяч) рублей.

IV. Порядок отгрузки

1. Отгрузка торгового холодильного оборудования производится на условиях FCA (Франко-перевозчик) автомобильным транспортом. Поставка продукции одногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом .

2. Минимальной нормой отгрузки является одна холодильная установка .

1. Продукция должна упаковываться в жесткую деревянную тару, отвечающую требованиям ГОСТ Р ИСО 3394-99 "Тара транспортная жесткая прямоугольного сечения" .

VI. Порядок расчетов

1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем 100% безналичной предоплаты в течении трех дней с момента предоставления счета на оплату .

VII. Срок действия договора

1. Настоящий договор вступает в силу с 14 октября 2010 г. и действует по 31 декабря 2010 г .

VIII. Порядок изменения и расторжения договора

1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

- поставки товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки торгового оборудования .

3. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

IX. Заключительные условия

1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во внимание при толковании настоящего Договора.

3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

X. Юридические адреса, платежные и отгрузочные реквизиты сторон

Договор поставки оборудования - образец РБ 2016

"___" ____________ 20__ г. г. Минск

1. Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю оборудование _________________________ с техническими характеристиками, указанными в Приложении 1 к настоящему договору. Оборудование, передаваемое в рамках, настоящего договора не относится к основному технологическому (производственному) оборудованию.

2. Права Поставщика:

- не производить поставку оборудования до его оплаты в соответствии с п.___ настоящего договора;

- не производить поставку оборудования до предоставления Покупателем помещения для его сборки;

- требовать от Покупателя предоставления помещения для произведения сборки оборудования.

3. Обязанности Поставщика:

- произвести сборку указанного оборудования на объекте Покупателя, а также провести пусконаладочные работы и первичное инструктирование работников Покупателя о порядке работы с оборудованием.

4. Обязанности Покупателя:

- оплатить оборудование в соответствии с условиями настоящего договора;

- совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования;

- принять оборудование и при отсутствии обоснованных претензий к оборудованию подписать товарную (товарно-транспортную накладную) в день поставки оборудования;

- предоставить Поставщику помещение для сборки оборудования и обеспечить в помещении нормальные условия для сборки;

- письменно сообщить поставщику сведения о помещении, в котором будет производиться сборка оборудования;

- обеспечить присутствие уполномоченных представителей для осуществления приемки оборудования;

- эксплуатировать оборудование в соответствие с инструкцией по эксплуатации и правилами техники безопасности;

- обеспечивать своевременное и регулярное обслуживание оборудования, в том числе замену расходных материалов и замену быстроизнашиваемых частей, деталей;

- в случае выявления несоответствия оборудования техническим характеристикам, указанным в Приложении 1, или недостатков в оборудовании незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика.

5. Поставка оборудования должна быть осуществлена Продавцом в течение ___________________ дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Продавца.

6. Поставка оборудования осуществляется при условии его оплаты в соответствии с положениями настоящего договора, а также при условии предоставления Покупателем помещения для сборки оборудования.

7. Срок поставки оборудования автоматически увеличивается до ______ дней в случае невозможности приобретения поставщиком материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования.

8. В случае просрочки по оплате оборудования срок поставки увеличивается на количество дней соразмерно сроку просрочки в оплате.

9. Доставка оборудования, его загрузка и выгрузка производятся силами и за счет Поставщика/ Покупателя (нужное подчеркнуть).

10. Поставщик производит сборку оборудования в помещении, предоставленном Покупателем.

11. Оборудование передается в собранном виде.

12. При передаче оборудования оформляется товарно-транспортная накладная, дата подписания которой Покупателем является моментом поставки. Также Поставщик передает пакет необходимых документов на оборудование, в том числе надлежаще оформленный гарантийный талон, инструкцию по эксплуатации и правила техники безопасности при работе на оборудовании такого вида.

13. Право собственности на оборудование и риск случайной гибели переходят с Поставщика на Покупателя с момента поставки оборудования, определенного в п. 12 настоящего договора.

14. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия оборудования, поставка которого просрочена, только в случае просрочки поставки оборудования более чем на 90 дней.

15. Цена оборудования договорная и составляет ______________________ белорусских рублей, в том числе НДС _____________________ белорусских рублей.

16. В случае изменения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования в совокупности более чем на 5% с даты заключения договора, цена изменяется в зависимости от изменения их стоимости. Цена в таком случае определяется исходя из соотношения стоимости материалов, деталей, узлов и прочих элементов для изготовления оборудования на момент заключения договора и на момент исполнения обязанности по передаче оборудования.

17. Покупатель обязуется произвести предварительную оплату ____ % цены оборудования, указанной в п. 15 настоящего договора, что составляет ___________________ белорусских рублей, в том числе НДС __________________ белорусских рублей, путем перечисления на расчетный счет Поставщика денежных средств в течение __________________ банковских дней с момента подписания настоящего договора.

18. Оставшуюся часть цены оборудования Покупатель обязуется оплатить в течение ___________________ банковских дней с момента поставки оборудования.

19. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

20. Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения настоящего договора подать в обслуживающий банк заявление на акцепт платежных требований Поставщика и предоставить копию такого заявления Поставщику.

21. В случае просрочки оплаты оборудования сроком 7 (семь) и более календарных дней Поставщик имеет право взыскать сумму задолженности путем выставления к текущему счету Покупателя платежного требования с акцептом и оплатой в день его поступления в банк Покупателя.

22. Приемка оборудования осуществляется после его сборки на объекте Покупателя совместно представителями Сторон.

23. Приемка оборудования по качеству осуществляется в момент поставки.

24. Поставляемое оборудование должно поставляться комплектно и соответствовать техническим условиям.

25. Гарантийный срок составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента поставки оборудования Покупателю.

26. Гарантийный срок на продукцию исчисляется с момента поставки оборудования.

27. Гарантия распространяется на случаи, если работоспособность оборудования нарушена вследствие скрытого дефекта производства.

28. Дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, устраняются или заменяются Поставщиком за свой счет при условии выполнения Покупателем правил эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения оборудования, в том числе установленными законодательством и переданными Поставщиком документами.

29. Гарантия не распространяются на случаи:

механических повреждений, а также в случае воздействия воды, пара, кислот и тому подобных веществ, как на корпус оборудования, так и внутри;

повреждения и неисправности оборудования, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, насекомых;

эксплуатация оборудования при нестабильном напряжении в электросети;

при неправильном подключении, в том числе дополнительного оборудования;

в случае вскрытия пломб, внесения изменений в оборудование (в том числе использование не оригинальных запасных частей);

нарушение условий транспортировки и хранения по вине его владельца;

в случае проведения ремонта не уполномоченными на это лицами или отсутствия его отдельных элементов и узлов;

недостатков, обусловленных естественным ухудшением внешнего вида оборудования;

повреждения и неисправности, возникшие в связи с использованием оборудования не по назначению, неправильным или небрежным отношением с ним;

повреждения и неисправности, которые возникли в результате стихийных бедствий, пожара, дорожно-транспортного происшествия, хищения оборудования или косвенно обусловлены перечисленными обстоятельствами;

в случае повреждения, вызванного стихийным бедствием, намеренными повреждениями;

повреждения и неисправности, причиной которых стало нарушение требований и правил, установленных инструкцией по эксплуатации оборудования.

30. Поставщик также не отвечает за недостатки оборудования, возникшие вследствие действий третьих лиц, либо обстоятельств непреодолимой силы и возникновения при этом непроизводственных недостатков. В этом случае гарантийный срок прекращается, а возникшие дефекты устраняются на основании отдельного Договора.

31. К случаям гарантийного ремонта не относятся:

регулярные процедуры по чистке, регулировке и установки оборудования и его частей (периодическая настройка),

замена частей с ограниченным сроком службы;

процедуры, которые должен выполнять Покупатель и которые описаны в инструкции и руководстве, шедшими в комплекте с оборудованием.

32. Не является недостатком качества оборудования отсутствие функций, не заявленных Поставщиком.

33. В случае устранения дефектов в продукции, на которую установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого продукция не использовалась из-за обнаруженных дефектов. При замене продукции в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. При устранении недостатков продукции посредством замены комплектующего изделия или составной части продукции на новые комплектующее изделие или составную часть продукции гарантийный срок устанавливается той же продолжительности, что и на замененные, и исчисляется со дня выдачи приобретателю продукции по окончании ремонта.

34. В отношении приемки оборудования стороны руководствуются нормами Положения о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 N 1290, в части не противоречащей настоящему договору.

35. Порядок устранения недостатков в оборудовании определяется Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 июня 2008 г. N 952 "О гарантийном сроке эксплуатации сложной техники и оборудования"

36. В случае нарушения Поставщиком срока поставки оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1% от стоимости недоставленного оборудования за каждый день просрочки. Размер пени не может составлять больше, чем 10% от общей суммы договора.

37. Если плата за поставленное оборудование не будет осуществлена Покупателем в сроки, оговоренные в настоящем договоре, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости неоплаченного оборудования за каждый день просрочки.

38. В случае непредоставления Покупателем помещения для сборки оборудования он уплачивает Поставщику штраф в размере ______________________.

39. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств по договору он возмещает Покупателю убытки в виде реального ущерба.

40. Изменение условий договора возможно только по соглашению сторон, кроме случае предусмотренных настоящим договором.

41. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, а также в случаях:

систематического (двух и более раз) неисполнения одной из сторон обязательств по настоящему договору;

в случае наличия обстоятельств непреодолимой силы, а также решений государственных органов, препятствующих выполнению условий настоящего договора, действующих свыше 3 месяцев.

42. Обслуживание оборудования (кроме гарантийных случаев) производиться по отдельному соглашению.

43. Поставка запасных частей, вспомогательного инструмента осуществляется на основании отдельно заключаемых между Сторонами договоров.

44. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, на русском языке и вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

45. При возникновении спорных вопросов Стороны обязуются разрешать их путем переговоров, а в случае недостижения согласия эти вопросы передаются на разрешение хозяйственного суда г.Минска.

46. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

47. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

ведущий юрисконсульт сети магазинов "Оранжевый верблюд", юрист-лицензиат Грабовская Н.Н.

Договор поставки оборудования (скачать образец)

По данной ссылке вы можете бесплатно скачать «Договор на поставку оборудования » в формате doc, размером 59,5 КБ.

Этот документ - один из самых применяемых в хозяйственной деятельности предприятий. Во многом он схож с договором купли-продажи, но существуют и принципиальные различия. Договор поставки оборудования заключают при обеспечении предприятия оснащением для производственной деятельности или в других целях, не связанных с личным, домашним и подобным использованием.

В хозяйственной деятельности распространена эта разновидность договора поставки, заключаемая для производства, перепродажи оборудования и т. п. К договорам поставки оборудования применимы общие правила о договорах купли-продажи и поставки, установленные гражданским законодательством Российской Федерации.

Основные положения договора о поставке оборудования - описание оборудования и его цена. При этом точное определение оборудования, передаваемого в собственность, должно обязательно содержаться в тексте договора. Цены определяются в процессе переговоров при соглашении между сторонами.

В отдельных случаях возможно присутствие независимых экспертов при определении продажной стоимости оборудования. Цена не относится к существенным условиям контракта по поставке оборудования, но во избежание недоразумений, в договоре рекомендуется обозначить цену или механизм ее определения.

К договору по поставке оборудования прилагаются технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, пригодности и т. п.

Возможны два варианта поставки оборудования:

• разовая поставка;
• поставка товаров партиями по определенному графику.

Если речь идет о сложном оборудовании, в договоре о поставке может содержаться условие о монтаже (пусконаладочных работах) специалистами поставщика и обучении специалистов покупателя пользованию оборудованием. Монтаж оборудования и обучение специалистов заверяют уполномоченные представители сторон при подписании двустороннего акта.

Сторонами в договоре поставки оборудования являются покупатель и поставщик-продавец. Поставщиками могут быть предприниматели - юридические лица или предприниматели без образования юридического лица. Покупатели по договору поставки - любые дееспособные граждане или юридические лица без ограничений.

Договор поставки оборудования обязательно заключается в письменной форме и должен быть подписан сторонами.

Гражданский кодекс РФ не регламентирует порядок передачи оборудования, но в интересах сторон следует указать в договоре условия передачи оборудования: срок поставки, время и место передачи оборудования и т. д. Передачу оборудования необходимо оформить актом приема-передачи.

В договоре поставки оборудования используют приложения:

• Спецификация оборудования
• График платежей
• График поставок
• Сопутствующие документы:
• Дополнительное соглашение;
• Акт приема-передачи оборудования;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Если одна из сторон желает прекратить действие договора, она обязана проинформировать об этом другую сторону письменно, с указанием причины прекращения договора. Сторона, получившая заявление, обязана ответить в течение установленного срока (как правило, 10 дней).

Обычно в договоре указывают, что он вступает в силу с момента подписания. Дополнения и изменения в договоре совершаются только в письменном виде и должны быть подписаны обеими сторонами. В договор можно включать дополнительные условия, не запрещенные законом и не ущемляющие прав другой стороны.

Договор поставки оборудования образец 2016 скачать бесплатно

ДОГОВОР No. _______________

г. ________________ "___"________ 20__ г.

_________________________________________, Россия, именуем__ ниже
(полное наименование организации)

ПОКУПАТЕЛЬ, в лице __________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________ с одной стороны, и Фирма
(Устава, Положения)

_____________________________________________________________________,
(полное наименование фирмы, страна)

именуемая ниже ПРОДАВЕЦ, в лице Главного Представителя в _____________
_____________________, действующего на основании Устава, с другой
(Ф.И.О.)

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях
______________________________________________________________________
(указать место, где будет монтироваться Оборудование)

оборудование в соответствии с Приложением No. 1, которое является
неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

2.1. Общая стоимость оборудования составляет ____________________
(____________________________) долларов США.
(сумма цифрами и прописью)

2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной
упаковкой, доставкой до ___________, погрузкой, хранением, таможенными
пошлинами и таможенной "очисткой" груза в месте назначения,
производимой в таможне на складе в г. _______________ Продавцом.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение
действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими
сторонами.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в
течение ________________ после подписания настоящего договора. Датой
поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного
уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по
приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.
3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору
является право Покупателя в течении _____(________) месяцев (начиная с
момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать
поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских
(эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.
Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного
договора, который заключается одновременно с настоящим договором и
является его неотъемлемой частью.
3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора,
Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить
денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора,
на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по
следующим реквизитам: ________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(указать банковские реквизиты)

3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2
настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть
его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если
Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора,
не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет
свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену,
и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в
соответствии с условиями настоящего договора.
3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования
направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим
адресам: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к
Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных
настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели
или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.

5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью
соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему
договору.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет
___________________________ с даты поставки.

6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ

6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут
возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором,
подлежат окончательному урегулированию арбитражным судом г. _________.
Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и
обязательным для сторон.
6.2. Применимым правом по данному договору является
законодательство Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии
наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение,
пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или
запретов компетентных государственных органов, возникших после
заключения настоящего Договора.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в
течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок
подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства
по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме
незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке
действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в
уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой
компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или
несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на
освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения
обязательств для одной из Сторон длится более _______ месяцев, другая
Сторона имеет.

Внимание! Полная версия данного документа так же, как и других 1971 документа. присутствует в платной оффлайн версии базы данных договоров. Её стоимость 900 рублей. Оплата удобными для Вас способами. Существует демо-версия .

Договор поставки оборудования

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Продавец », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение № к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение № к настоящему Договору). Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении № к настоящему Договору. Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением № к настоящему Договору.

1.2. Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.

2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение № ).

3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение № ) со склада Продавца в г.

3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.

4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:

4.2.1. Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.

4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.

4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.

5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).

6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. согласно законодательству РФ.

6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.

6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Продавец Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец типового договора о лизинге движимости, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Порядок и условия использования оборудования
3. Срок договора, его продление и порядок досрочного расторжения
4. Действия после закрытия сделки
5. Арендные платежи
6. Ответственность сторон и меры оперативного воздействия
7. Рассмотрение споров
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
9. Подписи сторон

Договор поставки оборудования: скачать образец Договора поставки оборудования

Прежде всего, отметим, что Договором поставки оборудования оформляются отношения между хозяйствующими субъектами, занимающимися как коммерческой, так и некоммерческой деятельностью. Соответственно, к правилам заключения Договора по поставке оборудования в Украине распространяются положения хозяйственного законодательства.

В соответствии с Договором поставки оборудования поставщик подтверждает, что поставляемое им оборудование принадлежит ему на праве собственности, полностью соответствует заявленным характеристикам, оно не находится под запретом на отчуждение, не выступает предметом залога в иных правоотношениях. Кроме того, Поставщик подтверждает, что заключение и реализация условий Договора на поставку оборудования (Украина) не противоречит действующему национальному законодательству.

Обязательно любой образец Договора поставки оборудования содержит в себе такие условия, как предмет, сроки, цена, а также условия поставки товара. Кстати, последние, как правило, соответствуют нормам «Инкотермс». Также наряду с этими существенными условиями, в Договор поставки оборудования (Украина) фиксируют правовой статус сторон, определяя их ответственность и форс-мажорные обстоятельства, при наличии которых договор не может быть выполнен. В случае ненадлежащего выполнения обязательств, Договором поставки оборудования предусматривается возможность защиты нарушенных прав посредством обращения в третейский или суд специализированной юрисдикции (хоз. суды Украины).

Имеющийся проект-образец договора поставки оборудования исследован на соответствие требованиям и правилам украинского законодательства и особенностям правоприменения, логичность условий, защищенность прав сторон, проверен под специфику хоз. оборота.

Скачать бесплатно Договор поставки оборудования Вы можете по обозначенной гиперссылке. Обратите внимание, что также Вы имеете возможность скачать другие типы договоров в категории на нашем сайте.

Введите свой вопрос, и получите бесплатно квалифицированную консультацию юриста:

© 2010 - 2016. Юридический портал Право Украины - юридические консультации и помощь юристов онлайн.

Договор поставки оборудования

Договор поставки оборудования является частным случаем договора поставки. По условиям договора поставки оборудования, одна сторона - Поставщик, принимает на себя обязательства по поставке оборудования в обусловленный срок другой стороне – покупателю. Покупатель обязуется принять оборудование и уплатить за него оговоренную контрактом сумму.

Отличительным условием договора поставки оборудования является отражение в нем условий о монтаже и пуско-наладочных работах, переход права собственности и рисков утери / порчи, ответственности поставщика за дефекты оборудования и гарантийных обязательствах.

« » 20 г. г. _________________

(дата) (населенный пункт)

именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице действующего на основании. с одной стороны,

и. именуемое в дальнейшем именуемый Покупатель, в лице. действующего на основании. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить оборудование согласно спецификации (Приложение 1 к настоящему договору).

2. Качество и комплектность оборудования должны соответствовать (наименование ГОСТов, ОСТов, технических условий, технических образцов, описаний, чертежей) ____________________________________________________________________________

Вместе с оборудованием прилагаются руководство по эксплуатации, свидетельство о проверке, протокол испытаний и методика проверки.

3. Оплата оборудования производится по цене:

(артикул / маркировка оборудования) (цена цифрами и прописью)

4. Поставка оборудования производится в следующие сроки.

Досрочная поставка оборудования допускается не ранее.

5. Полная стоимость оборудования составляет ( ) руб.

Сумма является окончательной и не изменяется в течении действия настоящего договора.

6. Расчеты за поставленное оборудование производятся безналичным платежом на расчетный счет Поставщика №. открытый в банке.

Покупатель вправе полностью или частично отказаться от оплаты платежных требований Поставщика в случае.

7. Тара, упаковка и маркировка оборудования должны соответствовать.

8. Расходы по доставке оплачиваются Поставщиком / Покупателем.

9. За нарушение сроков поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере _____% от стоимости по договору, указанной в п.5.

За необоснованный отказ от оплаты платежных требований Поставщика, Покупатель уплачивает штраф в размере ______% от стоимости по договору, указанной в п.5.

10. Монтаж и пуско-наладочные работы производятся силами и за счет Покупателя.

11. Право собственности на оборудование переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания Акта приема-передачи оборудования (далее – «Акт). Вместе с переходом права собственности к Покупателю переходит риск случайной гибели и / или порчи оборудования.

12. При выявлении дефектов оборудования, Покупатель подробно описывает их в Акте и передает его Поставщику оборудования. Поставщик обязуется в течение 1 (Одного) месяца с даты получения Акта, установить причину дефектов и устранить их за собственный счет.

13. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет с момента подписания Акта.

14. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.

Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.

15. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до момента исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

16. Реквизиты сторон: