Договор Поставки

Договор поставки № ________

г. Калуга ____________

ООО “СТРОЙПАРТНЕР”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального Директора Широкова Алексея Валерьевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________ именуемое дальнейшем “Покупатель”, в лице _____________________ действующего на основании ______________ с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать Покупателю железобетонные изделия: _____________________________ (далее по тексту - Товар) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать товар в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. В случае исполнения настоящего Договора без подписания дополнительного соглашения (Спецификации) стороны руководствуются счетами, товарно-транспортными накладными, счетами – фактурами и иными подтверждающими документами.

1.2. Поставка по настоящему Договору осуществляется партиями по заявке Покупателя в место указанное Покупателем: __________________________________________________________

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

2.1. Датой поставки считается дата получения товара Покупателем и подписания Сторонами соответствующих товаросопроводительных документов.

2.2 Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика е Покупателю в момент поставки товаров.

2.3 Ответственное лицо Покупателя ______________________. Контактный телефон ________________

2.4 Ответственное лицо Поставщика ______________________ Контактный телефон ________________

2.5 Покупатель формирует письменную заявку на поставку товара не позднее, чем за 10 (десять), календарных дней до предполагаемой даты поставки.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

3.1.1 Обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, и прилагаемым к товарно-транспортным документам паспортам качества;

3.1.2 Передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1 Разгружать Товар собственными силами и за свой счет;

3.2.2 Обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара, обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 40 тонн.

3.2.3 Осуществить разгрузку не позднее чем через два часа с момента прибытия автотранспорта.

3.2.4 Ежеквартально подписывать с Поставщиком акты сверки.

4. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ

И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРОВ

4.1 Общее количество Товара определяется в Спецификации и фиксируется в накладной (форма ТОРГ-12). Покупатель обязан в течении 2-х рабочих дней передать счет-фактуру на отгруженную партию товара, согласно накладной подписанной сторонами по адресу: __________________

4.2 Качество Товара (партии Товара) должно соответствовать требованиям ГОСТ и подтверждаться паспортами качества на каждую партию Товара

5.1 Поставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика.

6. ЦЕНА ТОВАРОВ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

6.1 Цена поставляемого товара указывается в Спецификации к настоящему договору и в соответствующих товарных документах

6.2 Цена Товара включает в себя сумму НДС, а также стоимость доставки Товара транспортом Поставщика до места поставки, указанного в п. 1.2 настоящего Договора.

6.3 Оплата за поставленный Товар производится в следующем порядке:

6.3.1 Поставщик выставляет счет на отдельную партию Товара

6.3.2 Покупатель оплачивает партию товара, согласно выставленному счету Поставщика

6.4 Оплата стоимости Товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам указанным в разделе 12 настоящего Договора

6.5 Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика

7.1 Покупатель должен принять партию Товара в момент выгрузки. Покупатель подписывать накладную. Поставщик обязан предоставить документы подтверждающие качество товара на каждую поставленную партию.

При обнаружении недопоставки товаров по количеству Покупатель немедленно заявляет об этом Поставщику .

7.2 При обнаружении ненадлежащего качества поставленного товара Покупатель в течении 3 дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика.

Поставщик направляет своего представителя к Покупателю для совместного составления соответствующего акта и согласования дальнейших действий Сторон по урегулированию возникшей ситуации.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1 В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, указанного в п. 5.3 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы просроченной оплаты.

8.2 В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Поставщиком условий настоящего договора, в том числе по срокам поставки, качеству Товара, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день неисполнения обязательства от стоимости товара, определенной настоящим договором.

9.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой – либо из Сторон обязательств по настоящему договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течении которого будут действовать такие обстоятельства.

Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают обстоятельства, возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей.

9.2 Сторона пострадавшая от действий непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее 30 дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону.

9.3 В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 40 дней Стороны проводят переговоры для решения вопроса о возможности дальнейшего исполнения ностоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. При возникновении споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны принимают все усилия для их разрешения путем переговоров.

10.2 При не достижении согласия по результатам переговоров все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации а Арбитражном суде Калужской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения возникшие _______________. и действует до момента исполнения сторонами всех принятых на себя обязательств.

11.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

11.3 Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке при наличии грубого нарушения (более трех раз) другой стороной условий настоящего договора.

11.4 В случае расторжения настоящего договора Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость отгруженного товара согласно оформленных сторонами накладных, акта сверки взаиморасчета.

В случае наличия авансовых платежей Поставщик обязан вернуть денежные средства на банковский счет Покупателя в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения требования от Покупателя. При расторжении договора возможные убытки не возмещаются.

12.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.2 Покупатель вправе изменить общий объем поставки Товара, письменно уведомив Поставщика. В случае изменения общего объема поставки стороны оформляют дополнительное соглашение.

12.3 Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

12.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.5 Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов

Юридические адреса и реквизиты сторон

Договор поставки железобетонных изделий

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

1.2. В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (18%).

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

3.1. Поставщик обязуется :

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется :

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.3. выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;

3.2.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.

• по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
• по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;

4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.

4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.

4.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.

4.8. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.

5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.

5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:

7.2.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более дней.

7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до « » 2014 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд. Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Договор поставки железобетонных изделий

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить железобетонные изделия (далее – Товар) согласно дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью договора, а Покупатель принять и оплатить Товар и услуги в количестве, качестве, ассортименте, стоимости и в сроки согласно дополнительных соглашений. В дополнительных соглашениях стороны оговаривают цену, наименование, количество, ассортимент, условия оплаты, сроки поставки Товара, указанного в дополнительном соглашении, виды и стоимость иных услуг и другие существенные условия.

1.2. В случае если изготовление Товара осуществляется Поставщиком по чертежам Покупателя, последний предоставляет Поставщику данные чертежи на бумажном или электронном носителе и несет ответственность за их содержание.

2.1. Цены на Товар включают в себя НДС (18%).

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях на условии 100% предоплаты. Расчеты производятся по безналичному расчету или в кассу Поставщика наличными, в установленном законодательством порядке. Товар считается оплаченным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет или поступления в кассу Поставщика.

3.1. Поставщик обязуется :

3.1.1. обеспечить поставку Товара в согласованные сроки, обеспечить полное соответствие качества Товара требованиям стандартов и технических условий.

3.1.2. передать Покупателю документы на Товар.

3.2. Покупатель обязуется :

3.2.1. разгружать Товар собственными силами и за свой счет, если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении;

3.2.2. оплачивать поставляемый Товар, транспортные расходы, и иные расходы в соответствии с согласованными дополнительными соглашениями и в соответствии с разделом 2 настоящего договора по реквизитам Поставщика, указанным в настоящем договоре;

3.2.3. выполнить все необходимые условия, принять Товар и подписать товарную накладную, акты на оказание услуг, транспортную накладную, содержащую сведения о получении Товара, времени доставки и окончания разгрузки Товара и другую необходимую информацию, указанную в бланке товарно-транспортной накладной, и передать их Поставщику;

3.2.4. обеспечить необходимые условия для разгрузки Товара, в том числе доступную для нормального въезда и необходимого маневрирования разгрузочную площадку, наличие грузоподъемных механизмов для разгрузки Товара (если иное не согласовано сторонами в соответствующем дополнительном соглашении), обеспечить подъезды к объекту: они должны быть свободны от строительного мусора и прочих предметов, препятствующих движению техники Поставщика или способных повредить ее, присутствие уполномоченного на приемку Товара лица, обеспечить пропуска и получить необходимые разрешения для работы техники Поставщика на объекте (включая разрешение ГИБДД на установку техники на проезжих частях и тротуарах), иметь устройство для освещения мест проведения данных видов работ. Дорожное покрытие должно обеспечивать движение без пробуксовки груженого транспорта общей массой 30 тонн.

• по количеству/комплектности – в соответствии с отгрузочными документами;
• по качеству – в соответствии с сертификатом соответствия и удостоверением качества (паспортом и др.), выдаваемым на каждую партию продукции.

4.2. При обнаружении несоответствия качества/количества поставляемой продукции, Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составляет акт с участием уполномоченного представителя Поставщика, в котором указывает количество осмотренной продукции и выявленные при приемке недостатки. Покупатель обязан обеспечить хранение Продукции в условиях, предотвращающих ухудшение качества и смешение с другой однородной продукцией;

4.3. Поставщик вправе применить к Покупателю штрафные санкции в виде неустойки за задержку исполнения условий по оплате в размере % от неоплаченной суммы за каждый календарный день просрочки по день фактического исполнения обязательств по оплате.

4.4. Поставщик не несет ответственность за несвоевременную поставку Товара, в случае если Покупатель имеет перед Поставщиком любую задолженность по настоящему договору. При ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате по настоящему договору Поставщик вправе в одностороннем порядке без уведомления Покупателя приостановить дальнейшее исполнение настоящего Договора до полного погашения задолженности по оплате, при неоднократной просрочке – в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора. Ничто в настоящем договоре не может толковаться в пользу положения, дающего право требовать от Поставщика поставки Товара в случаях, если Покупатель имеет перед ним любую задолженность по настоящему договору.

4.5. За нарушение Покупателем обязательств по настоящему договору Поставщик вправе взыскать с Покупателя понесенные убытки (в т.ч. штрафы, выплаченные третьим лицам).

4.6. При нарушении срока вывоза Товара Покупатель обязан согласовать в -дневный срок условия хранения Товара, в противном случае за несвоевременное выполнение обязательств по выборке Товара Покупателем, последний оплачивает неустойку в размере % от стоимости невыбранного товара за каждый день просрочки и возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы на хранение Товара.

4.7. В случаях, когда Покупатель без установленных законом, иными правовыми актами или договором оснований не принимает товар от Поставщика или отказывается от его принятия, Поставщик вправе требовать от Покупателя штрафа в размере стоимости не принятого Товара.

4.8. При изменении Покупателем номенклатуры или количества поставляемой продукции, оформляемого дополнительным соглашением к настоящему договору, Поставщик имеет право на получение дополнительного времени на внесение соответствующих изменений в продукцию, а также на изготовление дополнительной продукции. При этом Покупатель обязан принять и оплатить заказанную им продукцию, находящуюся на складе Поставщика.

5.1. Оплата за Товар производится по банковским реквизитам Поставщика, указанным в п.9 настоящего договора. Оплата по иным банковским реквизитам производится в случае подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору или путем обмена информационными письмами с указанием иных реквизитов и необходимости произведения оплаты по ним.

5.2. Счета-фактуры, дополнительные соглашения и прочие документы, которыми стороны будут обмениваться в ходе выполнения обязательств по настоящему договору, являются его неотъемлемой частью. Вышеуказанные документы, переданные сторонами друг другу путем факсимильной связи (позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по договору) имеют юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, с последующим оформлением оригиналов.

5.3. Документы, передаваемые по почте, подлежат отправке заказным письмом с уведомлением о вручении. Указанные документы считаются полученные адресатом в дату, указанную в уведомлении о вручении.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора): пожара, землетрясения, наводнения, иного стихийного бедствия, военных действий любого характера, забастовок, законодательных и иных правительственных актов и решений, изданных в течение срока действия настоящего договора, а также другие обстоятельства, в случае, если указанные обстоятельства повлияли на возможность исполнения обязательств по настоящему договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их последствия.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна не позднее дней после начала действия обстоятельств непреодолимой силы, известить в письменной форме другую Сторону.

6.3. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажор лишает виновную сторону права ссылаться на них.

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством или по соглашению сторон.

7.2. Поставщик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке полностью или частично в случае:

7.2.1. Финансовой несостоятельности (банкротства) Покупателя, систематической задержки расчетов по договору или разовой задержки их более дней.

7.3. В случае, предусмотренном п.7.2.1 Договора, Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения Покупателем письменного уведомления Поставщика о расторжении договора, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до « » 2016 года, включительно, а в части взаимных расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами на основании настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности будут, по возможности, решаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд. Стороны по настоящему договору обязуются соблюдать досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии – дней с момента их получения.

8.3. Если ни одна из сторон в течение дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о намерении его расторгнуть, то договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год;

8.4. Изменение условий договора или его досрочное расторжение допускается в соответствии с действующим законодательством, что не освобождает стороны от выполнения обязательств по расчетам за уже поставленный Товар.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Договор поставки ЖБИ ГЛАВКОМСТРОЙ

Скачать Договор поставки ЖБИ

г. Москва « __ »__________ 20г.

Общество с ограниченной ответственностью « », в лице Генерального директора _____________. действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Грузополучатель», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Стройком», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Генерального директора Лаврентьева Игоря Станиславовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется в обусловленный срок поставить (передать в собственность) Грузополучателю, товар (железобетонные изделия) в наименованиях, количестве и по ценам, указанным в согласованных Сторонами Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору (далее - Товар), являющихся его неотъемлемыми частями, а Грузополучатель обязуется принять и оплатить указанный Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.Условия поставки.

2.1. Ежемесячный план поставки продукции определяется Грузополучателем и направляется Поставщику в срок не позднее, чем за десять дней до начала следующего календарного месяца.Указанный план должен содержать ориентировочное количество,ассортимент,марку и класс поставляемой продукции на следующий календарный месяц.

2.2. Продукция поставляется силами Поставщика на строительную площадку Грузополучателя по адресу,указанному в заявке Грузополучателя.

2.3 Грузополучатель обязан не позднее, чем за три дня до начала поставки (отгрузки) предоставить Поставщику образцы оттисков штампов всех Грузополучатлей, а также список лиц (работников),имеющих право приемки товарно-материальных ценностей, и образцы их подписей. В случае невыполнения обязанности предусмотренной данным пунктом, Поставщик вправе приостановить поставку (отгрузку).

2.4 Поставка (отгрузка) каждой партии товара осуществляется на основании заявки, предоставляемой Грузополучателем Поставщику в срок не позднее, чем за один день до даты поставки (отгрузки).

Заявка должна содержать следующие данные:

-ссылку на настоящий договор,

-количество,ассортимент,марка и класс поставляемой продукции,

-сроки поставки каждой партии продукции (график поставки),

-способ доставки продукции (силами Поставщика или самовывоз Грузополучателя),

-наименование и реквизиты Грузополучателей, пункты доставки товара (адреса Грузополучателей) и схемы проезда (в случае доставки силами Поставщика), а также лицо, ответственное за приемку продукции.

При отсутствии заявки или передаче ее Поставщику после указанного времени Поставщик вправе не производить поставку. В случае принятия данной заявки к исполнению Поставщик не несет ответственность за возможную задержку в доставке продукции.

2.5 Поставка продукции осуществляется по ценам, согласованным сторонами, и указанным в Приложении №1 к настоящему договору.

2.6 Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ. Поставщик подтверждает качество железобетонных изделий наличием сертификата соответствия, а также выдачей паспорта качества за каждую партию отгруженного Товара.

2.7 Отказ Грузополучателя от заявленной поставки продукции должен поступить в адрес Продавца (письмо,факс) не позднее, чем 3 часа до запланированно заявкой часа начала поставки.

2.8 В целях бесперебойной доставки продукции Грузополучатель обязан:

-содержать подъездные пути к пунктам разгрузки продукции, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии;

-обеспечить беспрепятственное и безопасное движение и свободное маневрирование автотранспорта любой грузоподъемности в местах разгрузки;

-постоянно иметь в наличии необходимые для разгрузки исправные приспособления и устройства для освещения разгрузочных площадок;

-обеспечить постоянное присутствие на объекте лиц ,ответственных за приемку продукции;

-своевременно предоставлять Поставщику пропускные документы на право проезда к грузоприемным точкам, в центральные районы города, закрытые зоны и иные объекты ,требующие специального разрешения на въезд;

2.9 При наличии вины Грузополучателя осуществляется промывка автоплощадки, согласно Инструкциям по эксплуатации автоплощадки.

2.10.Поставка каждой партии продукции фиксируется отметкой Грузополучателя в товарно-транспортной накладной (ТТН),Грузополучатель обязан обеспечить правильность заполнения в ТТН времени прибытия и убытия автоплощадки, проставление в талоне экспедирования груза времени фактического простоя ,а также проставление необходимого штампа о приемке груза ,заверенного подписью диспетчера (Грузополучателя).

2.11 Грузополучатель самостоятельно осуществляет приемку и разгрузку продукции по каждой ТТН в течение 40 минут после фактического поступления продукции. Разгрузка автоплощадки на объекте Грузополучателя более 60 минут считается простоем. За простой автоплощадки Поставщик может взыскать штраф в размере 300(трехсот) рублей за каждый час простоя.

2.12 В случае отказа от приемки продукции Грузополучатель обязан надлежащим образом удостоверить в ТТН факт и причину отказа в получении, а Грузополучатель возместить Поставщику стоимость холостого прогона автотранспорта и стоимость продукции, от получения которой он отказался. При отказе Грузополучателя надлежащим образом удостоверить факт погона автотранспорта, факт прогона оформляется актом за подписью водителя и представителя Поставщика.

2.13 Датой поставки продукции считается дата ,указанная в ТТН, которая должна соответствовать дате фактической доставки продукции Грузополучателю.

2.14 В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего договора (по количеству и качеству), Грузополучатель обязан вызвать представителя Поставщика. В этом случае представителями сторон составляется и подписывается соответствующий Акт с указанием недостатков и производится замена партии (машины) за счет Поставщика.

2.15 Право собственности на продукцию переходит к Грузополучателю с момента окончания приемки партии продукции Грузополучателем ,что определяется отметкой Грузополучателя о получении продукции в товарно-транспортной накладной(ТТН) .Отметка представителя Грузополучателя в ТТН ,свидетельствует об окончательном принятии продукции по количеству .Качество определяется согласно ГОСТ.

3.Качество товара, его количество и комплектность. Сдача-приемка Товара.

3.1. При превышении по вине Грузополучателя нормативного времени разгрузки и укладки продукции всю ответственность за качество поставляемой продукции несет Грузополучатель.

3.2. Приемка поставляемой продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П-6 (с изм. и доп.) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утв. постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П-7 (с изм. и доп.).

4. Цена и стоимость товара. Порядок расчетов.

4.1 Цена за Товар устанавливается за единицу измерения и за каждый вид Товара и определяется в соответствующей Спецификации (Приложении) к настоящему Договору. В случае удорожания материалов, роста цен на энергоносители и в других случаях указанная в Спецификации цена может быть изменена. Об изменении цены Товара Поставщик письменно извещает Покупателя за 14 дней. Цена на оплаченный товар удорожанию не подлежит.

4.2 Порядок расчетов за Товар определяется Сторонами в Спецификациях (Приложениях) к настоящему Договору. Моментом исполнения обязанности Грузополучателя по оплате Товара является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.3 Грузополучатель обязан один раз в месяц производить с Поставщиком сверку взаимных расчетов, которая оформляется двусторонним актом.

5.Ответственность сторон.

5.1 В случае нарушения срока поставки Товара по настоящему Договору Поставщик уплачивает Грузополучатель пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, за исключением случаев:

- поставки Товара на условиях его самовывоза Грузополучателем, когда надлежащим образом уведомленный о готовности Товара к отгрузке Грузополучатель не является за Товаром к месту отгрузки.

5.2 В случае нарушения срока оплаты Товара по настоящему Договору Грузополучатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1 % от стоимости неоплаченного в срок Товара за каждый календарный день просрочки.

6.1 При возникновении форс-мажорных обстоятельств, к числу которых Стороны относят затрудняющие исполнение настоящего Договора военные действия, стихийные бедствия, эпидемии, запретительные акты государственных органов, судебные акты, пожары, землетрясения и наводнения, Стороны освобождаются от ответственности за несвоевременное исполнение своих обязательств по настоящему Договору на период действия таких обстоятельств при условии незамедлительного уведомления о наступлении вышеуказанных обстоятельств другой Стороны.

7Порядок разрешения споров.

7.1 Стороны пришли к соглашению, что все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. До передачи дела в соответствующий арбитражный суд, обязательно требуется предъявление претензии.

7.2 Срок рассмотрения претензии – 5 (пять) дней.

8. Прочие условия

8.1 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.2 После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют свою силу.

8.3 Все изменения, дополнения, соглашения и приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и считаются действительными, если они подписаны обеими Сторонами. При этом признаются действительными факсограммы, полученные Поставщиком, если в факсограмме присутствует подпись и печать Покупателя и на ней расписался и поставил свою печать Поставщик. Поставщик также вправе направлять Покупателю документы по факсимильной связи, при этом подтверждением факта направления и получения документа служит выписка из журнала учета исходящих факсов Поставщика, обязанность по ведению которого возлагается на Поставщика. Вся иная переписка сторон осуществляется заказными письмами с уведомлением о вручении.

8.4 При подписании настоящего Договора каждая его страница подлежит обязательному визированию сторонами.

8.5 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » ___ 20 года.

Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если ни одна из Сторон не заявит о его прекращении за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока действия Договора. Количество пролонгаций не ограничено.

8.6 Настоящий договор подписан в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Скачать Договор поставки ЖБИ