Руководства, Инструкции, Бланки

договор подряда на благоустройство территории образец img-1

договор подряда на благоустройство территории образец

Рейтинг: 4.8/5.0 (1896 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор подряда благоустройство территории

Договор подряда благоустройство территории

Наша компания производит работы по асфальтировке, дорожному строительству и благоустройству территорий. ДОГОВОР № __ г. Москва 01 июня 2011г. СНТ "МКГЗ-Мещерино", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя правления 1 июня 2011

Статьи
Главная
Статьи
Договор строительного подряда - важнейщий этап строительства
02.06.2013 4054
ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА — ВАЖНЕЙШИЙ ЭТАП
СТРОИТЕЛЬСТВА
Что является этапом строительства, может ли «нулевой цикл» быть этапом строительства, как документально оформить окончание и принятие работ по отдельному этапу строительства — эти и другие вопросы, с которыми специалисты сталкиваются на практике, рассмотрены в данной статье. Актуальность этих вопросов продиктована и тем, что в нормативно-законодательной базе нередко данные понятия раскрыты не полностью.
Строительство любого объекта представляет собой сложный комплекс работ, состоящий из следующих один за другим этапов на протяжении продолжительного периода времени. Условиями договора подряда может быть определена сдача работ заказчику либо по мере выполнения всего объема работ, либо по этапам.
На практике встречаются различные виды приемки: промежуточная, частичная, приемка отдельных этапов работ. Зачастую схожесть понятий и неоднозначное закрепление в договоре строительного подряда конкретных взаимоотношений сторон по сдаче-приемке результатов работ может приводить к спорным ситуациям. Четкое разграничение имеет принципиальное значение для распределения рисков случайной гибели или случайного повреждения результата работ. В случае принятия промежуточных работ, не относящихся к отдельному этапу, действует общее правило о распределении рисков, а при принятии отдельного этапа работ распределение рисков регулируется специальным правилом. Ниже мы остановимся на приемке отдельных этапов работ (этапа строительства).
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ЭТАПОМ РАБОТ (ЭТАПОМ СТРОИТЕЛЬСТВА)?
По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п. 1 ст. 740 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 753 ГК РФ заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке. При этом в соответствии с п. 3 ст. 753 ГК РФ заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика. С данной нормой корреспондирует и п. 1 ст. 741 ГК РФ, предусматривающий, что риск случайной гибели или повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.

При готовности территории к сдаче в _ срок известить об этом Заказчика. 12. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст. ст. 702 - 729 ГК РФ).

Следует отметить, что ГК РФ не раскрывает подробно, что понимается под отдельным этапом работ (этапом строительства), выполняемых по договору строительного подряда.
Понятие этапа строительства содержится в п. 8 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87, в п. 2 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145, в п. 3.2.1 Методологических положений по системе статистических показателей, разрабатываемых в статистике строительства и инвестиций в основной капитал, утвержденных Приказом Росстата от 11.03.2009 N 37 (согласованы с Минэкономразвития России и введены в действие с 1 июня 2009 г.). Исходя из указанных документов, этапом строительства является строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, т.е. независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, т.е. независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
Согласно данному определению этапа им, по сути, может быть только то, что в том же Приказе Росстата от 11.03.2009 N 37 и в других официальных документах именуется очередью строительства и пусковым комплексом. Практически лишь они способны быть частью объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, т.е. независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
Очередь строительства — часть строительства, состоящая из группы зданий, сооружений и устройств, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом. Может состоять из одного или нескольких пусковых комплексов.
Пусковым комплексом является совокупность нескольких объектов (или их частей) основного производственного и вспомогательного назначения, энергетического, транспортного и складского хозяйства, связи, внутриплощадочных инженерных коммуникаций, благоустройства и других объектов, являющихся частью стройки или ее очереди, ввод которых в эксплуатацию обеспечивает выпуск продукции или оказание услуг, предусмотренных проектом, и нормальные условия труда для обслуживающего персонала согласно действующим нормам (п. 3.2.1 Приказа Росстата N 37, п. 3.12, 3.13 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1).

Форма договора подряда озеленение и благоустройство территории. Договор подряда › Обеспечить осуществление охраны объекта "Работ" и имущества " ", находящегося на территории объекта "Работ".

Следует обратить внимание, что необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование. Разработка проектной документации, согласно письму ОАО «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» от 06.06.2008 N 478/СН „Разъяснения ОАО „ЦНС“ о статусе СНиП 11-01-95“, осуществляется в соответствии с нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87. Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным Положением о составе разделов документации и требованиях к их содержанию (утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87) для объектов капитального строительства.
Подготовка проектной документации играет важную, а зачастую и решающую роль, например, в разрешении споров. Исходя из нормативного трактования этапа строительства, можно ли выделить «нулевой цикл» в этап строительства?
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» ЭТАПОМ СТРОИТЕЛЬСТВА?
В нормативных документах отсутствует четкое определение «нулевого цикла» строительства.
В п. 4.4 Постановления от 05.03.2004 N 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» указано, что в локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка данных в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств в соответствии с технологической последовательностью работ и учетом специфических особенностей отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям может быть допущено разделение на подземную часть (работы „нулевого цикла“) и надземную часть (тот же рекомендуемый порядок сметной документации на строительство закреплен в п. 3.1.1.4 письма Госстроя РФ от 29.12.1993 N 12-349). На основании приложения N 4 к указанному документу „Примерный состав затрат при определении сметной стоимости объектов жилищного строительства, осуществляемого в микрорайонах, кварталах городов, поселках городского типа сельских населенных пунктах, а также на отдельных участках“ в сметную стоимость каждой из частей дома (жилой и нежилой) наряду со средствами на устройство основных конструктивных элементов и на выполнение работ, относящихся к ним непосредственно, могут включаться также соответствующие доли общих для этих частей дома затрат, связанных с выполнением работ „нулевого цикла“ (земляные работы, фундаменты, стены и перекрытия над техническими подпольями и подвалами), в размерах, пропорциональных строительным объемам жилой и нежилой (только встроенной) частей дома.
Из этого следует, что «нулевой цикл» включает комплекс работ, которые производятся ниже отметки V = 0.00. При этом средства на выполнение работ „нулевого цикла“ распределяются между жилой и нежилой частями пропорционально их строительному объему либо включаются в стоимость строительства жилой или нежилой части дома, т.е. не выделяются как отдельный элемент сметной стоимости (данное положение также закреплено в п. 2 приложения N 4).
Архитектурно-строительные решения ниже отметки 0.000 этапом строительства являться не могут, так как для выделения этапа строительства необходимо соблюдение двух условий: объект может быть введен в эксплуатацию автономно и объект может эксплуатироваться автономно.
Однако в арбитражной практике есть и иной подход. Второй арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 07.10.2009 по делу N А17-2845/2009 «нулевой цикл» (включающий в себя подготовку котлована и заливку фундамента) признал первым этапом строительства.
Суть рассматриваемого спора. Общество обратилось к администрации с заявлением о выдаче разрешения на строительство многоквартирного жилого дома (первая очередь строительства, ниже отметки 0.000). Представлено положительное заключение государственной экспертизы, градостроительный и кадастровый планы

«Ландшафт Дизайн Проект» предлагает комплексное проектирование ландшафтного дизайна, благоустройство территории, озеленение участка, оформление ДОГОВОР ПОДРЯДА № _. 1. Предмет Договора и его общие положения.

Договор подряда (строительные работы по благоустройству территории). Проект договора разработан юрисконсультом Булановой Ю.А. (ООО "НеваИнвестПроект" Санкт-Петербург).

Меню

Другие статьи

Договор подряда на благоустройство территории - Интересное на портале

Главная » Приказ » Договор подряда на благоустройство территории

В случае неустранения подрядчиком недочетов и изъянов в работе, на. реальный контракт составлен на российском языке в 2 (2-ух) экземплярах, имеющих схожую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. Работы производятся в согласовании с утвержденными сторонами сметами, которые являются приложениями к истинному контракту и неотъемлемыми его частями. Обеспечивать высококачественное выполнение порученных работ, обозначенных в пт 2.

Нести ответственность перед заказчиком за соответствующее выполнение работ по истинному контракту завлеченными субподрядчиками, а также за координацию их деятельности. При расторжении контракта работы, выполненные с. Комиссией принято решение заключить с организацией ооо. В случае отсутствия контроля за состоянием объекта и режимных требований подрядчик уплачивает заказчику штраф в размере 0,05 от общей цены работ за каждый выявленный случай.

Договор подряда строительные работы по благоустройству территории

Заказчик поручает, а исполнитель воспринимает на себя обязательство по благоустройству местности -. Вести по установленной форме учет выполненных работ по обслуживанию содержанию и текущему ремонту жилищного фонда и придомовых территорий, финансовую и бухгалтерскую документацию. Москва 200г. называемый в предстоящем заказчик, с одной стороны, и ооо. контракт на проведение работ по благоустройству.

Договор подряда на благоустройство территории rwfvulxvm

При этом архитектурно-строительным решением объекта является жилой дом из 7 секций, публичное здание, офисное здание, вспомогательное здание, трансформаторная подстанция и скрытая автомобильная стоянка. Если в вопросе имелась в виду другая ситуация, нужно ее конкретизировать, изложив как можно более тщательно. По благоустройству местности -, находящегося по адресу.

Договор подряда на разработку архитектурного проекта и выполнение

Оборудования, отделочные работы и (п.). Работы по данным объектам серьезного ремонта должны быть выполнены в течении 1,5 месяцев с момента выделения валютных средств. Актуальность этих вопросов продиктована и тем, что в нормативно-законодательной базе часто данные понятия раскрыты не стопроцентно. советов по наполнению карточки регистра строящихся жилых домов (приложение n 2 к приказу от 31. На выполнение работ и услуг не 111112013 г.

Договор подряда на разработку архитектурного проекта и выполнение работ по благоустройству территории - образец РБ 2016

Договор подряда на разработку архитектурного проекта и выполнение работ по благоустройству территории Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме:
  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
    Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займа
    Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора аренды
    Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
    В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 06 октября 2016

  • Внесены корректировки в

    Договоры по тегам

    Советы работнику офиса

    Плохие привычки, которые способны стать хорошими

  • Почему вы не любите свою работу?

  • Договор на благоустройство территории с предоплатой образец

    • Фильмы
    • Игры
    • Музыка
    • Софт
    • Книги
    Ваш файл найден - договор на благоустройство территории с предоплатой образец

    Договор подряда на выполнение работ гражданином. * образцам, эталонам, оригиналам и т.д. должно соответствовать качество). 2.4. Стороны. 1.1 договора работы выполняются по месту нахождения. договор аренды на имущество, переданное на праве. * Образцы договоров отчуждения недвижимого имущества. купли-продажи с предоплатой · Предварительный договор купли-продажи нежилого помещения. Обеспечивать уборку и благоустройство прилегающей территории,.Книга: Типичные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности * 9 Закона о бухгалтерском учете, а также если форма не предусмотрена альбом. газеты и журналы, предоплата за техническое обслуживание оборудования. потребовать расторжения договора и возмещения убытков. Расходы на благоустройство территории могут быть текущими и капитальными.Договор генподряда * Договор - настоящий договор, заключенный между Генподрядчиком и Заказчиком. устройство кровли, отделочные работы, благоустройство территории. документацию и представляет Акты выполненных работ ( форма № 2в, № 3). 1) предоплата в размере 30% (тридцати процентов) от общей суммы. Образцы договоров * 23 июн 2014. Образец договора на оказание услуг по благоустройству и. Услуги по благоустройству территории оказываются в объеме, указанном. Договор подряда * инженерные сети, благоустройство и озеленение. и документы установленных образцов, оформляемые Подрядчиком в. В счет цены Договора выполнить на территории Строительной площадки. в виде полной предоплаты средства, направляемые им на выполнение работ по консервации объекта.Что нужно знать, заключая договор аренды * Что нужно знать, заключая договор аренды Для осуществления своей. услугам; благоустройству и содержанию прилегающей территории; уплате. что требование предоплаты по договору аренды, и особенно — уплаты. Договор № ______ * По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и. по охране труда, безопасности работ, благоустройству территорий и охране. Предоплата по договору составляет _____ % от его стоимости и. Формы типовых договоров * Агентский договор по модели договора поручения с несколькими. Агентский договор по модели договора комиссии, с указанием срока и территории его действия. Договор на разовую поставку оборудования связи (с предоплатой). Типовая форма договора, о полной индивидуальной материальной. Договор на оказание услуг между физическим лицом * Результатом выполнения проектных работ по настоящему Договору является. п 1.1.2. а также выполнение работ по благоустройству территории, занятой. дней с даты подписания настоящего Договора производит предоплату в. подписание между Сторонами Акта приема выполненных работ (форма. Формы для бухгалтера: отчетность, первичка, договоры, справки. * Часть бланков и образцов доступна в е.версии журнала «Главбух». Получить демодоступ. Налоги. Общие правила уплаты. Перечисление налогов в. Учет ОС * Внешнее благоустройство наружного освещения, используемые. Оборудование, модели, и образцы научных и учебных организаций. При этом должен быть договор на поставку, протокол согласования цен и. Пример № 1: предприятие приобрело персональный компьютер на условиях предоплаты.Образец гарантийного письма об оплате | Делопроизводство * Образец гарантийного письма об оплате составляется в произвольной форме, но включает. Но по объему не более 1 листа, это же не договор.Юридическая справочная система «Система Юрист. * Да, если этот договор заключен в связи с предпринимательской деятельностью. Формы7 377 образцов. Стороны не вправе заключить безвозмездный лицензионный договор на монопольных условиях (на территории всего. Дилерская политика Компании ООО "СтальДизайн" - СтальДизайн *. организациями, сферу ландшафтного благоустройства территории, сферу ЖКХ. пакет информационных материалов и выставочные образцы. Подписанный Дилерский Договор действует до конца текущего года. В первый год сотрудничества Дилер закупает продукцию на условиях предоплаты.Договор на предоставление коммунальных и эксплуатационных. * с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. придомовую территорию и элементы благоустройства в соответствии с. услуг Производится Пользователем ежемесячно на условиях предоплаты до 10. Брак в работе возвратился штрафом - Stroycompass.by. * Благоустройство территории. Между заказчиком и подрядчиком был заключен договор. Заказчик внес предоплату, но не получил документ (чек, расписку) о произведенной оплате. договор (образец см. в № 1 журнала),ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ * Настоящий Договор заключен на основании решения собственников. к общему имуществу дома, объектам благоустройства придомовой территории. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более. Типовой договор краткосрочной аренды * Срок действия договора аренды – 11(одиннадцать) месяцев с даты. до 05( пятого) числа текущего месяца в размере 100 % предоплаты. Арендатор вправе улучшать дизайн Помещения и благоустройство территории за свой. Заборы из профнастила - ДЕШЕВО ПОД КЛЮЧ и БЕЗ. * Наша компания ЮТЕКС-ЗАБОР НЕДОРОГО и БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. Работы по благоустройству участка, дома, По договоренности. Образец договора на выполнение работ по установке забора из профнастила. Ельне и других объектах на территории Ногинского, Щелковского, Балашихинского районов!

    Скорость: 6266 Kb/s

    Договор подряда на ландшафтные работы

    Договор подряда на ландшафтные работы

    в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

    1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

    1.1. Акт выполнения работ за отчетный период – документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком о выполнении Подрядчиком Работ за определенный период времени (Приложение №4).

    1.2. Акт приемки законченного благоустройством Объекта – документ, подписанный Сторонами в результате проведения Рабочей комиссии о завершении Работ в объеме, определяемом настоящим Договором, согласно Рабочей документации, действующему в Российской Федерации законодательству и условиям настоящего Договора (Приложение №3).

    1.3. Протокол передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода – документ, удостоверяющий факт завершения Подрядчиком Работ, предусмотренных настоящим Договором, и сдача Объекта в Гарантийную эксплуатацию (Приложение №5).

    1.4. Протокол об окончательной приемке частей Объекта в эксплуатацию – документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком всех своих обязательств, в объеме определенным настоящим Договором по гарантийному обслуживанию Объекта и подписанный после истечения Гарантийного периода эксплуатации Объекта (Приложение №6).

    1.5. Эксплуатация в течение гарантийного периода – эксплуатация Объекта Заказчиком в период времени с момента подписания «Протокола передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода» до момента подписания «Протокола об окончательной приемке частей объекта в эксплуатацию».

    1.6. Дату вступления в силу – дата, когда настоящий Договор подписан всеми Сторонами и вступает в действие в соответствии со статьей 20 настоящего Договора.

    1.7. День/дни – календарный день (календарные дни), если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором.

    1.8. Исполнительная документация – рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т.п.

    1.9. Договор – настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями и соглашениями к нему, являются неотъемлемой частью.

    1.10. Договорная цена – сумма выплат Подрядчику за выполнение всех работ по благоустройству и озеленению, а также компенсаций затрат Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, согласованная между Заказчиком и Подрядчиком и указанная в Договоре.

    1.11. Дополнительные Соглашения – Соглашения, подписанными Сторонами, дополняющие либо заменяющие условия настоящего Договора.

    1.12. Материалы – строительные материалы, необходимые для выполнения Работ.

    1.13. Машины и механизмы – все виды машин, механизмов, инструменты, инвентарь и оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в выполненные работы.

    1.14. Оборудование – оборудование, материалы, изделия, конструкции и полуфабрикаты, предметы любого рода конструктивно входящие в состав строящегося объекта, в объеме, определенным настоящим Договором.

    1.15. Персонал – лица, нанятые Заказчиком или Подрядчиком в качестве сотрудников или привлеченных для выполнения Работ или их части.

    1.16. Объект – все площади участка, принадлежащего Заказчику, расположенного по адресу.

    1.17. Применяемое право – законы и подзаконные акты Российской Федерации.

    1.18. Работы – полный объем работ, который должен выполнить Подрядчик согласно условиям настоящего Договора, включая поставку Материалов и Оборудования, для благоустройства, выполняемые в соответствии с Рабочей документацией, действующим в Российской Федерации законодательством и условиям настоящего Договора, в том числе и на срок эксплуатации в течение Гарантийного периода.

    1.19. Рабочая документация – рабочие чертежи, спецификации Оборудования и Материалов, ведомости и сводные ведомости, сметная документация, архитектурная и конструкторская документация, и другая документация, имеющаяся у Заказчика на момент подписания настоящего Договора.

    1.20. Скрытые работы – Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций.

    1.21. Стороны – означает Заказчика или Подрядчика, в зависимости от контекста в настоящем Договоре.

    1.22. Субподрядчик – любое юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения какой-либо части работ по настоящему Договору.

    Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

    2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    2.1. Заказчик поручает, и в соответствии c п.1.1 оплачивает Подрядчику выполнение работ по благоустройству Заказчику на объекте расположенном по адресу. а также по поставке в рамках настоящего Договора Оборудования и Материалов, необходимого для выполнения данных работ в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.

    2.2. Подрядчик в установленные настоящим Договором сроки в пределах Договорной цены выполнит своими силами и средствами и/или силами Субподрядчиков все Работы в объеме, определенном в Приложение №1 к настоящему Договору.

    3. ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

    3.1. Договорная цена выполненных работ, подлежащая оплате Подрядчику, составляет рублей.

    3.2. Платежи Подрядчику производятся в порядке, размере и в сроки, оговоренные в статье 4 настоящего Договора и Приложения №2 к настоящему Договору.

    3.3. Любые изменения объемов, подлежащих выполнению работ, должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими сторонами.

    4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

    4.1. Платежи по настоящему Договору производятся следующим образом:при заключении договора выплачивается аванс в размере % от стоимости Договора, что составляет рублей.

    4.2. Заказчик производит оплату Подрядчику за каждый вид выполненных работ в течение банковских дней с момента подписания Сторонами «Акта выполненных работ за отчетный период».

    4.3. Все платежи по настоящему Договору производятся без каких-либо комиссий и удержания в пользу третьих лиц.

    4.4. Окончательный расчет производится по стоимости, установленной в п.3. настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях и спецификациях на отдельные работы с зачетом всех ранее произведенных платежей.

    4.5. Задержка предоплаты от общей стоимости Договора (п.4.1.) несвоевременное производство окончательных расчетов за отдельное выполнение работ дает право Подрядчику на приостановку работ и на увеличение срока производства всех работ по Объекту.

    5. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    5.1. Все Работы, предусмотренные настоящим Договором по Объекту, выполняются в течение месяцев. Началом работы считается получение аванса Подрядчиком. Если фактические объемы Работ не соответствуют объемам Работ, указанным в Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору, Подрядчик выполняет все виды Работ указанные в Приложениях №1 и №2 в фактических объемах объекта без выставления дополнительных счетов.

    5.2. Выполнение Работ производится в сроки согласно Графику выполнения работ и в соответствии с Рабочей документацией.

    5.3. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока благоустройства, за исключением следующих случаев:
    • В случае форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных статьей 15 настоящего Договора;
    • В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Подрядчику денежных средств, предусмотренных настоящим Договором в этом случае срок действия настоящего Договора продлевается пропорционально сроку задержки в оплате;
    • В случае, когда Заказчик вносит изменения в Рабочую документацию.
    6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

    В соответствии с настоящим Договором, Подрядчик:

    6.1. Выполнит Работы в согласованные сроки и с качеством согласно Рабочей документации, действующего в Российской Федерации законодательства, нормативной документации, и условиям настоящего Договора.

    6.2. Своими силами получает все необходимые профессиональные допуски и лицензии на право производства всех Работ по настоящему Договору, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

    6.3. Обеспечивает в процессе проведения Работ за свой счет и собственными силами, либо силами третьих лиц систематическую уборку бытового мусора, а также вывоз его с Объекта, с оплатой экологических сборов, установленных для этой местности.

    6.4. При поставках Оборудования и Материалов:

    6.4.1. Организует поставку на Объект всех необходимых для выполнения Работ Материалов и Оборудования и осуществляет их разгрузку и складирование.

    6.4.2. Берет на себя ответственность за привезенный и посаженный материал на период с момента поставки и в течение гарантийного срока, произведет его замену за свой счет и своими силами в случае гибели растений по вине Подрядчика.

    6.4.3. Не несет ответственности за растения, погибшие в результате ненадлежащего ухода (недостаточность и отсутствие полива, отсутствие укрытия на зиму, отсутствие прополки цветников и газонов, отсутствие укоса газонов и т.д.), погодных обстоятельств (аномальные погодные условия: продолжительная засуха, бесснежная морозная зима, град, ураган, наводнение; потрава домашними животными и иные механические повреждения; отравления химическими веществами органической и неорганической природы; подтопления участка.

    6.5. Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной безопасности, правила техники безопасности и санитарии, правила охраны труда и охраны окружающей среды в течение всего срока проведения Работ, вплоть до подписания «Протокола передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода».

    6.6. При привлечении субподрядчиков несет ответственность, в полном объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за качество и сроки выполнения Работ привлеченными субподрядчиками.

    6.7. Предпримет все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочими коммуникациями, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам и почве. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ объектов, также по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате действий Подрядчика.

    6.9. Предоставит Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов, квалификацию специалистов, характеристики любого элемента Объекта и т. п. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору.

    6.10. Обеспечит доступ на Объект представителей Заказчика, Рабочей комиссии, а также представителей авторского надзора.

    6.11. Представит Заказчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров за дней до начала работы Рабочей комиссии.

    6.12. Примет участие в работе Рабочей комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

    6.13. При осуществлении Работ соблюдает требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности работ по благоустройству. Несет ответственность за нарушение указанных требований.

    7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

    Заказчик выполнит по настоящему Договору следующие обязательства:

    7.1. Произведет оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору и статьей 4 настоящего Договора, а также произведет иные платежи, предусмотренные настоящим Договором или Дополнительными Соглашениями к нему.

    7.2. Формирует Рабочую комиссию не позднее дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении Работ по Объекту, в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией.

    7.3. Принимает во временную эксплуатацию сданные Подрядчиком отдельные виды работ и участки Объекта.

    7.4. Передает Подрядчику территорию участка, пригодную для ведения работ по благоустройству, предусмотренных настоящим Договором.

    7.5. Обеспечивает по заранее согласованным спискам свободный доступ на территорию поселка представителей и рабочих Подрядчика.

    7.6. Предоставить согласованные с владельцем инженерных сетей временные точки подключения электроснабжения и водоснабжения.

    7.7. Заказчик за свой счет предоставляет Подрядчику пользование электроэнергией и водой, необходимых Подрядчику для проведения Работ на Объекте, по заранее согласованным между Подрядчиком и Заказчиком объемам.

    7.8. По договоренности с Подрядчиком обеспечить условия для надлежащей охраны материалов и техники на Объекте.

    8. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

    8.1. Рабочая документация утверждается Заказчиком и Подрядчиком.

    8.2. Заказчик передает Подрядчику два экземпляра Рабочей документации, утвержденной им «К производству работ».

    8.3. Если Подрядчику потребуется дополнительное количество экземпляров рабочей документации, то он приобретает их за свой счет.

    8.4. Один из двух переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации, должен постоянно храниться в офисе Подрядчика на Объекте. Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Заказчика, организации авторского и технического надзора и иных государственных органов, осуществляющих соответствующий контроль.

    8.5. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана им без предварительного письменного согласия Заказчика за исключением субподрядчиков.

    9. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

    9.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначит на Объекте своих представителей, которые от имени Заказчика и в пределах их полномочий будут осуществлять взаимодействие с Подрядчиком.

    9.2. Стороны в течение дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий. Стороны вправе в любое время вносить изменения в список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий, с уведомлением противоположной Стороны.

    9.3. В течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ, представитель Заказчика будет иметь право беспрепятственного доступа на объект без предварительного разрешения Подрядчика и Субподрядчика, в присутствии представителя Подрядчика, как в дневное, так и в ночное время с соблюдением установленного на Объекте режима, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

    10. СДАЧА-ПРИЕМКА

    10.1. Приемка завершенного благоустройством Объекта осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и подписания «Акта приемки законченного благоустройством Объекта» (Приложение №3).

    10.2. Как для Подрядчика, так и для Заказчика, факт подписания «Протокола передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода» не должен освобождать Стороны от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Договора, которые оказались выполненными или невыполненными ненадлежащим образом ко времени подписания этого Протокола, но не препятствующими эксплуатации Объекта, о чем будет сделана соответствующая запись в «Протоколе передачи Объекта в гарантийную эксплуатацию».

    10.3. По истечении Гарантийного периода Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания «Протокол об окончательной приемке частей объекта в эксплуатацию» (Приложение №6).

    10.4. Указанный «Протокол об окончательной приемке частей Объекта в эксплуатацию» является заключительным событием в последовательности действий, проистекающих из настоящего Договора, подтверждая то, что Объект завершен в соответствии с условиями настоящего Договора.

    11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 11.1. Подрядчик гарантирует:
    • выполнение всех работ в полном объеме и на условиях настоящего Договора, утвержденных Заказчиком, в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
    • высокое качество всех работ, в соответствии с эскизом-проектом;
    • своевременное устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе подписания Актов сдачи-приемки или инспектирования выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика;
    • замену или ремонт за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, посадочного материала или отдельных участков Объекта, если это не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения и ухода или умышленного повреждения со стороны персонала Заказчика, других неуполномоченных им лиц, проникших на территорию данного объекта.

    11.2. В случае установлении вины Подрядчика, в обнаруженных дефектах, он устраняет их за свой счет, и гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

    11.3. Если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта является акт экспертизы, составленным экспертом, назначенным Заказчиком по согласованию с Подрядчиком.

    11.4. Подрядчик не несет ответственности за приобретенные Заказчиком материалы в случае, если они приобретались Заказчиком самостоятельно.

    11.5. Гарантийный период на Объекте устанавливается со дня писания «Акта приемки законченного благоустройством Объекта» и составляет календарных месяцев на все виды работ за исключением посадочного материала и его посадки, гарантийный срок на которые устанавливается месяца.

    11.6. Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил эксплуатации Объекта в Гарантийный период.

    12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И САНКЦИИ

    12.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

    12.2. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

    12.3. За нарушение Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику: за несвоевременное выполнение окончания благоустройства Объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более % от стоимости настоящего договора.

    За задержку расчетов за отдельные виды выполненных работ – пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более десяти % от стоимости данных работ.

    12.4. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:За задержку начала приемки законченного благоустройством Объекта свыше 3 дней со дня извещения Подрядчиком о предъявлении его к сдаче – пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, но не более % от стоимости настоящего договора.

    12.5. За задержку устранения дефектов и недоделок более чем на дней со дня подписания акта о выявлении дефектов, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, начисленную на стоимость таких дефектов, но не более % от стоимости устранения дефектов.

    12.6. Оплата санкций не освобождают Подрядчика и Заказчика от их обязательств и ответственности по настоящему Договору.

    13. ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА И УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

    13.1. В течение благоустройства Объекта или после его завершения Сторона, причинившая ущерб, возникший по причине какого либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, другой стороне, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам.

    13.2. Представители и ответственные лица Подрядчика и Заказчика обязуются и не разглашать третьей стороне любую информацию относительно настоящего Договора и Объекта, кроме случаев получения запросов от судебных и правоохранительных органов Российской Федерации. Подрядчик или какая-либо другая организация, которая может быть вовлечена им в выполнение Работ, не публикуют и не распространяют статьи, фильмы, фотографии, не осуществляют рекламу и не делают никаких заявлений для средств массовой информации, касающихся Объекта, пока на это не будет получено письменное разрешение со стороны Заказчика.

    13.3. Разглашением условий настоящего Договора не считается сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского и технического надзора, органам архитектурно-строительного надзора, кредитным учреждениям, проводящим платежи по настоящему Договору, страховым компаниям, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

    14. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

    14.1. При возникновении Форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего договора, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно:

    14.1.1. Наводнение, землетрясение, сильные морозы, затяжные дожди, крупный град, ураган, экологическая катастрофа, террористические акты, акты государственной власти, препятствующие исполнению обязательств, неправомерные действия третьих лиц, локальные военные конфликты, массовые беспорядки, а также погодные и климатические, условия, препятствующие проведению работ или их безопасности.

    14.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее чем через дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о несоблюдении данных сроков лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

    14.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий.

    14.4. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства. Будут длиться более календарных дней, Стороны должны провести переговоры с целью принятия согласованного решения.

    15. АРБИТРАЖ

    15.1. Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

    16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

    16.1. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

    16.2. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно вручаться за дней до даты предполагаемого расторжения.

    16.3. При расторжении настоящего Договора незавершенное благоустройство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объемах, указанных в Приложениях №1 и №2 к настоящему Договору.

    16.4. При расторжении настоящего Договора Материалы, оборудование, изделия, закупленные за счет аванса, передаются Заказчику.

    16.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях: Консервации или остановки Заказчиком работ по благоустройству на срок, превышающий дней.

    17. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

    17.1. Все изменения, дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

    17.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

    17.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, за исключением Тендерной документации технического характера, касающейся объемов работ, договорной цены, сроков исполнения обязательств, теряют силу.

    17.4. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. Затраты по консервации Объекта несет Заказчик.

    17.5. Если при выполнении благоустройства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.

    17.6. В случае возникновения работ по настоящему Договору, права и обязанности Сторон при его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
    • Приложение №1. График выполнения работ.
    • Приложение №2. График платежей.
    • Приложение №3. «Акт приемки законченного благоустройством Объекта».
    • Приложение №4. «Акт выполненных работ за отчетный период».
    • Приложение №5. «Протокол передачи Объекта в эксплуатацию в течение гарантийного периода».
    • Приложение №6. «Протокол об окончательной приемке частей объекта в эксплуатацию».
    • Приложение №7. Смета на проведение работ и материалы.
    • Приложение №8. Акт передачи участка от Заказчика Подрядчику.
    • Приложение №9. Акт передачи участка от Подрядчика Заказчику.
    19. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    19.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и получения аванса.

    19.2. Настоящий Договор утрачивает в силу после подписания «Протокола об окончательной приемке частей объекта в эксплуатацию» Заказчиком и уплаты Заказчиком всех причитающихся Подрядчику сумм.

    19.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. для Заказчика и 1 экз. для Подрядчика, имеющих одинаковую юридическую силу.

    20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Образец договора подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика), заключаемый между юридическими лицами.

    1. Предмет договора
    2. Цена работы. порядок расчетов по договору
    3. Права и обязанности сторон
    4. Приемка работы
    5. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы
    6. Заключительные положения
    7. Юридические адреса и реквизиты сторон
    8. Подписи сторон