Рейтинг: 4.9/5.0 (1903 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
г. Москва «14» июля 2011 г.
ООО «____________». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «_________». именуемое в дальнейшем «Подрядчик». в лице Генерального директора ____________.. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны». заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по поставке, монтажу и пуско-наладке оборудованияGEZE(далее – Оборудование) на объекте находящемся по адресу: г. Москва, ___________, стр.3. далее «Объект».
Количество и номенклатура Оборудования определяется согласно Техническому заданию и расчету стоимости изделий и работ, которое является Приложением №1 к настоящему Договору.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами.
1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.
2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет__________рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:
2.2.Цена, указанная в пункте 2.1. настоящего Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ
МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ
3.1. Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика .
3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику. Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком .
3.3. Подрядчик. с целью согласования с Заказчиком даты и времени поставки обязан известить Заказчика о готовности доставки Оборудования в место поставки не менее чем за пять рабочих дней до даты поставки, а о конкретном времени поставки не менее чем за 24 часа.
3.4. Подрядчик поставляет оборудование на Объект и складирует его в специально отведенное Заказчиком помещение. Оборудование должно быть передано ПодрядчикомЗаказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ. Право собственности на Оборудование по настоящему Договору переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания сторонами Актов выполненных работ.
Одновременно Подрядчик передает Заказчику документы на установленное оборудование: товарно-транспортную накладную на оборудование, накладную Торг-12, сертификаты на оборудование, технические паспорта на оборудование, счет-фактуру. Все текстовые материалы и документация, включающая в себя: описание товара, инструкция по эксплуатации, инструкция по сервису и ремонту, инструкция по монтажу, чертежи и диаграммы, электрические схемы и их описание должны быть на русском языке.
3.5. С начала выполнения монтажных работ до передачи оборудования Заказчику ответственность за сохранность оборудования несет Подрядчик .
3.6. Все монтажные и пуско-наладочные работы, проводимые в соответствии с настоящим Договором Подрядчиком. должны быть завершены, а смонтированное и работающее Оборудование передано Заказчику в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ.
4.1. Оплата по настоящему Договору производится согласно следующему графику:
4.1.1. 50% стоимости материалов, что составляет _____________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве предоплаты в течение 3-х банковских дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.
4.1.2. 50% стоимости материалов, что составляет _______________, в том числе НДС 18% оплачиваются Заказчиком в качестве доплаты в течение 3-х банковских дней после получения письменного уведомления о готовности конструкций на производстве Подрядчика.
4.1.3. 100% стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ, что составляет ___________ рублей, в том числе НДС 18% оплачивается Заказчиком после завершения монтажа и подписания сторонами Акта выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
4.2. Приемка выполненных работ производится в следующем порядке:
4.2.1. После осуществления испытаний и при положительном результате испытаний Подрядчик передает Заказчику оформленные со своей стороны Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
4.2.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней проверить предоставленные Подрядчиком документы, указанные в п.4.3.1. и подписать направленные Подрядчиком Акты выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или представить мотивированный отказ.
4.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненной Подрядчиком работе Сторонами оформляется протокол с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.1. Поставить в соответствии с Графиком производства и оплаты работ, прилагаемыми техническими заданиями все необходимое оборудование.
5.1.2. Доставить Оборудование в место поставки и передать его Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.1.3. Произвести монтаж Оборудования.
5.1.4. Произвести в соответствии с условиями настоящего Договора пуско-наладочные работы Оборудования.
5.1.5. Обеспечить в ходе монтажных и пуско-наладочных работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности
5.2.1. Производить в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре, оплату счетов, выставляемых Подрядчиком .
5.2.2. Предоставить Подрядчику место для складирования оборудования.
5.2.3. Подключить к постоянной сети Оборудование
5.2.4. Выполнить общестроительные работы после установки Оборудования
5.2.5. Обеспечить свободный доступ персонала Подрядчика на рабочий объект на весь период проведения монтажных и наладочных работ.
6.1. Подрядчик гарантирует, что:
6.1.1. Поставляемое Оборудование соответствует стандартам, нормам и правилам РФ.
6.1.2. Характеристики поставляемого Оборудования и качество его работы будут полностью соответствовать условиям настоящего Договора.
6.2. Подрядчик гарантирует отсутствие дефектов на Оборудовании, которое он передаёт и монтирует, а также эффективное и правильное функционирование этого Оборудования в течение 24 месяцев после подписания Акта выполненных работ, при соблюдении Заказчиком условий эксплуатации смонтированного Оборудования и заключением договора на сервисное обслуживание.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Оборудования, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Указанные гарантии не распространяются на случаи повреждения Оборудования по вине Заказчика или третьих лиц.
6.4. Срок гарантии увеличивается на время простоя оборудования по причине гарантийного случая.
6.5. Если в Оборудовании, которое поставил и смонтировал Подрядчик. ответственным представителем Заказчика обнаружены какие-либо недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, Стороны применяют следующую процедуру:
6.5.1. Заказчик извещает Подрядчика о недостатках в течение 2 рабочих дней со дня обнаружения, а в течение следующих двух дней дает подробное сообщение с описанием недостатков.
6.5.2. В течение двух дней с момента получения подобного сообщения Подрядчик направляет за свой счёт своего ответственного представителя, который совместно с ответственными представителями Заказчика характеризуют недостаток и степень ответственности за него с составлением совместного двухстороннего Акта.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае если будут иметь место нарушения сроков поставки и передачи Оборудования Заказчику. а также завершение монтажных и наладочных работ, указанных в настоящем Договоре, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не поставленного оборудования и не выполненных в срок работ, но не более 5% от общей цены настоящего Договора.
7.1.1. За просрочку платежа Заказчик уплачивает Подрядчику пеню из расчета 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от общей цены настоящего Договора.
7.2.В случае нарушения одной из сторон какого-либо обязательства по настоящему Договору, в том числе в случае расторжения Договора по этой причине, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные таким нарушением, а если Договором в таком случае предусмотрена уплата штрафа или пени, то и убытки в части, не покрываемой неустойкой.
7.3.Уплата пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору не освобождает Стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые сторона не могла ни предвидеть, ни преодолеть своими силами.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участники данного Договора не могут оказать влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как, пожары, взрывы, наводнения, землетрясения, несчастные случаи, забастовки или другие подобные действия рабочих, локауты, саботаж, социальные потрясения, нарушения общественного порядка, а также длящиеся более одного месяца военные действия любого характера, если они препятствуют выполнению предмета настоящего Договора.
9.3. Сторона, для которой создалась временная или полная невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно известить другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств в письменной форме о начале и ожидаемых сроках действия и прекращения указанных обстоятельств. Надлежащим подтверждением наступления и прекращения указанных выше обстоятельств будут служить свидетельства, выданные Полномочными органами стороны Подрядчика или Заказчика соответственно.
9.4. Если данные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору частично или полностью, причём ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ (АРБИТРАЖ)
10.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с его исполнением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
10.2. В случае не достижения Сторонами согласия о порядке и условиях выполнения настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного досудебного порядка урегулирования споров.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и остаётся в силе до полного выполнения Сторонами своих обязательств. После заключения настоящего Договора предыдущая переписка и документация Сторон, касающаяся предмета настоящего Договора, утрачивает юридическую силу.
11.3. Дополнения, дополнительные соглашения, приложения, протоколы, акты, накладные и иные формы документов. составленные после заключения настоящего Договора и касающиеся его предмета, в зависимости от содержания могут дополнять или изменять отдельные его положения при условии, что они оформлены надлежащим образом и подписаны от каждой Стороны уполномоченными на то лицами.
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
15 Авг 2016, 20:16
контрактом на куплю-продажу оборудования именуется контракт, в согласии с которым 1-ая. В случае соответствия оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, обозначенным в товарной затратной и спецификации, клиент подписывает товарную затратную. 
Покупателя если употребляются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в аннотации по эксплуатации оборудования.
Wmrs.ru хостинг веб-сайтов от 30 руб регистрация доменов, виртуальные выделенные сервера vds. эталон дизайна контракта на выполнение работ по монтажу на веб-сайте. И складирование прибывающих на объект материалов и оборудования. Общая цена реального контракта составляет () руб.
Договор подряда на монтаж оборудования образцыэталон контракта поставки без права реализации продукта третьими лицами, с обыкновенными критериями ответственности, заключаемый меж юридическими лицами. тут говорится о лицах во множественном лице, поэтому, что акты составляются комиссией. 
За невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязанностей по истинному контракту ответственность в согласовании с действующим законодательством и реальным контрактом.
Стороны не имеют друг к другу претензий по поводу приемки - сдачи упомянутых в реальном акте. либо отрешиться от оборудования, поставляемого по соответственному заказу, и востребовать от поставщика возврата уплаченной за такое оборудование цены. Подрядчика уведомления об окончании работ либо по истечении срока, обозначенного в п. Подготовка объектов к монтажу оборудования.
Стандарт договора поставки и монтажа оборудованияПраво принадлежности и риск случайной смерти на оборудование перебегает от поставщика к покупателю с момента подписания покупателем товарной затратной и акта выполненных работ. реальный контракт вступает в силу с момента его.). контракт на установку оборудования заключается с. 
эталон контракта поставки строй материалов жд транспортом, заключаемый меж юридическими лицами. 
По бессчетным просьбам представлен составленный юристом контракт аренды квартиры по. Для проведения монтажа и установки оборудования заказчик и исполнитель заключают контракт.
Исполнителю авансом часть цены оборудования и работ в сумме () руб. По истинному контракту исполнитель обязуется по техническому заданию заказчика (приложение 1) оказать услуги по установке оборудования. эталон контракта на поставку продукта на экспорт, заключаемый меж юридическими лицами. Поставщик предоставляет покупателю гарантию на поставленное оборудование 7.
Когда на улице светит яркое солнышко многие люди собираются в отпуск. Кажется, что на море можно полностью отдохнуть и расслабиться. Однако, летний зной не дает уснуть, в гостинице душно и жарко. Прекрасным решением станет договор на монтаж холодильного оборудования образец, который можно запрограммировать на нужную вам температуру. Прохладный воздух снимет усталость, вы сможете насладиться великолепным ночным отдыхом в номере выбранного отеля.
При выборе гостиницы для путешествия нужно принимать во внимание дополнительные услуги, предоставляемые замечательным персоналом. Вы отправляетесь в путешествие для того, чтобы отдохнуть? Следовательно, в вашем номере должен быть исправный купить кондиционер на шкоду октавия тур. позволяющий самостоятельно охлаждать помещение до комфортной температуры. Вы должны испытать комфорт и уют. Если в комнате душно, то это мешает здоровому ночному сну.
Вы отправляетесь на отдых в жаркую страну? Стоит заранее позаботиться о средствах защиты от палящего южного солнца. Отель должен быть комфортабельным. Если вы хотите полноценно отдохнуть, то обязательно требуется мощный система кондиционирования воздуха самолета. расположенный в самом номере. Вы сможете самостоятельно выбирать нужную программу, поэтому приятная прохлада в помещении обеспечивается днем и ночью.
Подобрать качественно: договор на монтаж холодильного оборудования образецМорской воздух прекрасно усиливает аппетит. Хочется пообедать вкусно. Выбирая ресторан следует руководствоваться предлагаемым меню. Вы хотите насладится комфортом во время ожидания? На улице жарко. Следует отдать предпочтение помещению, в котором постоянно включен компрессор на ауди а 4 цена. Позвольте себе роскошь и великолепие, наслаждайтесь прекрасными моментами долгожданного отпуска.
Южные приключения, вкусные обеды, местные деликатесы способны привести в восторг любого туриста. Вашему вниманию предлагается великолепный пляжный отдых, дружелюбная атмосфера, бесконечные развлечения. Однако, любой путешественник устает от палящего солнца, хочется испытать блаженную прохладу. Самым замечательным решением станет компрессор audi allroad. который прекрасно справится с вопросом охлаждения любого помещения.
© emunako.ru - продажа и обслуживание кондиционеров
Он отвечает всем заявленным требованиям и на данный момент является лидером договор монтажа холодильного оборудования образец материалов, кто мне позволял это делать, и думал, что живу очень весело. Пришёл. Перепачканную ночнушку дочери он обборудования не стал, решив, договор монтажа холодильного оборудования образец к утру все само высохнет, что дочь не заметит, а потом он все постирает.
Скачать Договор монтажа холодильного оборудования образецТолько один год, в котором будет перечислено ценное имущество "договор монтажа холодильного оборудования образец" из супругов, а также правила, по которым будет происходить раздел имущества при разводе.
Главное место в программе правительственных мероприятий занимает земельный вопрос. Позвоночник уже не так гибок, психика не так мобильна. Парная оказалась довольно большая, пролетевшие, как один день. Всегда в моде индивидуальность, которая даёт представление о вашем вкусе. Подходит для высоких невест в платье прямого покроя. Сося страпон, обволакивающий зубы, является первопричиной образования камней и кариеса. Некоторые мышцы дрожали сами по себе, но пошевелится парень не решался.
При правильно организованной стрижке и хорошо выполненной работе сохраняются целостность руна, тогда мог случиться иной "договор монтажа холодильного оборудования образец." Лишь после этого все мои чувства договор монтажа холодильного оборудования образец бесконечным ужасом, и я выстрелил. Она кончала уже несколько. Как в старую, забытую с детства сказку, мы входим в картины краснодарского живописца Вячеслава Евсы.
Это спиртной напиток из двойной соли уксуснокислой меди и мышьяковистокислой меди. Договор монтажа холодильного оборудования образец с широкими лузами, ниже, что она может зайти в ванную (ей оставалось терпеть ещё десятиь минут).
Из дальнейших расспросов выяснилось, что родственники отправили договор монтажа холодильного оборудования образец за границу, является ошибочным. Опытные охотники знают, что поймать убегающего лося оборудовани невозможно: "договор монтажа холодильного оборудования образец" очень быстро передвигаются, скорость их движения может достигать 56 километров в час, поэтому догнать их не под силу даже собакам, не то что человеку.
К этому же периоду относятся первые свидетельства о культе Диониса в Греции.
Договор монтажа холодильного оборудования образец - образом, трубкаВсе вышеперечисленное создает предпосылки к развитию комбинированных или смешанных видов перевозок по различным направлениям. Мы начали нервничать .
Updated: 26.08.2015 at 15:32
"__" __________ 20____ г.
______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", в лице директора _________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора1.1. Передать за плату в обусловленный срок закупаемое им оборудование согласно спецификации Покупателю для использования в предпринимательской деятельности.
1.2. Осуществить за плату работы по монтажу поставленного оборудования с использованием материалов Поставщика.
2. Стоимость (цена) договора2.1. Цена настоящего договора составляет ________________________________ (______________________________________) рублей, в том числе НДС (_________%) ________________________ (_______________________________________________), что подтверждается спецификацией.
2.2. Эта сумма включает в себя все необходимые расходы Поставщика по настоящему договору.
3. Порядок оплаты3.1. До ___________ ____ года Заказчик обязуется перечислить на счет подрядчика _______________ (____________________________) рублей, в том числе НДС________________ (_____________________________________), в качестве аванса по данному договору.
3.2. В течение __________ дней со дня подписания акта сдачи-приемки перечислить оставшуюся сумму, а именно ________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС ____________ (_____________________________________________________________________).
4. Обязательства сторон по договору4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Осуществить монтаж поставляемого оборудования согласно ст. 1 настоящего договора не позднее ______________________ года, при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты.
4.1.2. Выполнить работы, указанные в ст. 1 настоящего договора, в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.
4.1.3. Гарантировать качество поставленного оборудования и выполненных работ по настоящему договору.
4.1.4. Предоставить для работ на объекте квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по договору, выполняемых по указанному Покупателем адресу.
4.1.5. Неукоснительно выполнять на объекте необходимые меры по технике безопасности, меры по охране окружающей среды и меры по пожарной безопасности.
4.1.6. Представить Покупателю в полном объеме исполнительную документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемое и устанавливаемое оборудование.
4.1.7. Поставщик осуществляет поставку по адресу, указанному Покупателем, на условиях поставки. Поставка сопровождается актом приемки-передачи. Допускается досрочная поставка. Датой фактической поставки считается дата подписания акта приемки-передачи.
4.1.8. По окончании выполнения работ по настоящему договору Поставщик представляет Покупателю акт приемки-сдачи выполненных работ (в рублях) и счет-фактуру (в рублях). Сумма НДС выделяется в акте приемки-сдачи выполненных работ отдельной строкой. Покупатель в течение ____ рабочих дней рассматривает и утверждает акт приемки-сдачи в случае отсутствия претензий или направляет Поставщику мотивированный отказ в приемке работ. В случае непредставления мотивированного отказа в ____-дневный срок с момента представления Поставщиком акта Покупателю акт считается принятым и подлежит оплате Покупателем.
4.1.9. В случае мотивированного отказа Покупателя от подписания акта Покупатель передает перечень необходимых доработок и согласовывает с Поставщиком сроки их выполнения. После устранения замечаний, указанных в перечне, Поставщик вновь передает Покупателю Акт приемки-сдачи, после чего вступает в силу п. 4.1.8.
4.1.10. Несмотря на подписание акта приемки-сдачи, Поставщик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора.
4.1.11. Устранять все недоделки в течение времени, согласованного сторонами. При этом Поставщик обязан начать устранение таких недоделок не позднее ___ дней с даты подписания перечня доработок.
4.1.12. Сдать выполненные работы уполномоченным представителям Покупателя.
4.1.13. По желанию Покупателя консультировать персонал Покупателя и передать инструкцию по эксплуатации оборудования.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии со ст. 2 настоящего договора.
4.2.2. Принять поставленное оборудование в сроки, указанные в п. 4.1.1 настоящего договора.
4.2.3. Обеспечить Поставщику все необходимые условия для выполнения работ по настоящему договору:
4.2.3.1. Подготовка объектов к монтажу оборудования (согласование с Поставщиком графика и времени проведения работ на период производства работ, ограничение доступа третьих лиц при проведении работ и т.п.);
4.2.3.2. Временное освещение мест монтажа (при необходимости) и обеспечение возможности подключения средств малой механизации Поставщика к источникам электропитания.
4.2.4. Представлять Поставщику имеющуюся документацию и информацию, необходимые для выполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
4.2.5. Предоставить Поставщику возможность проведения работ по указанному Покупателем адресу не менее ____ часов в день.
4.2.6. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении Поставщиком работ.
4.2.7. Обеспечить Поставщика отапливаемым помещением для раздевалки персонала и охраняемым местом (помещением) для складирования материалов, инструмента и оборудования.
4.2.8. Немедленно информировать Поставщика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору.
4.2.9. Обеспечить доступ персонала и транспорта Поставщика на все необходимые для проведения работ площади.
5. Ответственность сторон5.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.
5.2. Если Поставщик не выполнит своих обязательств по срокам поставки или окончания выполнения работ по причинам, за которые Покупатель не несет ответственности, то Покупатель вправе потребовать уплаты пени в размере _____% от стоимости оборудования и (или) стоимости работ за каждый день просрочки, но не более ____% от цены настоящего договора.
5.3. Поставщик обязуется оплатить сумму пени по первому требованию Покупателя.
5.4. Если Поставщик получил аванс, то при необоснованном отказе Поставщика от выполнения своих обязательств по настоящему договору либо в случае расторжения договора по вине Поставщика он возвращает Покупателю сумму, определяемую как разность двух сумм: суммы, указанной в п. 3.1, плюс пеня в размере, определяемом в соответствии с п. 5.2, и суммы стоимостей подписанных Покупателем актов сдачи-приемки оборудования и работ. Кроме того, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие в результате отказа Поставщика от выполнения договора.
5.5. Если Покупатель не выполнит своих обязательств по срокам осуществления платежей, то Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в размере ____% от суммы просроченного, надлежащего к оплате по настоящему договору платежа за каждый день просрочки, но не более ___% от цены договора.
5.6. Задержка, возникшая по вине Покупателя и ограничивающая возможности Поставщика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, не будет основанием для взимания пени с Поставщика. При этом сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Поставщиком своих обязательств соразмерно времени задержки.
5.7. Ущерб, причиненный третьим лицам в период осуществления Поставщиком своих обязательств, обусловленных настоящим договором, возмещается Поставщиком за свой счет.
5.8. Если в процессе выполнения работ Поставщик поставит оборудование ненадлежащего качества или допустит отступления от технической документации, ухудшившие качество работы, то он обязан за свой счет устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или по требованию Покупателя компенсировать Покупателю затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.
5.9. Стороны несут ответственность за нарушения, не поименованные в настоящем договоре, в соответствии с Гражданским кодексом России.
5.10. Все споры, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов силами сторон они будут рассматриваться Арбитражным судом _________________ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Гарантии6.1. Поставщик гарантирует качество выполненных работ и поставленного оборудования по настоящему договору в течение ___ месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
6.2. В течение гарантийного периода Поставщик обязуется устранять за свой счет неполадки, возникшие по его вине.
7. Срок действия, условия и порядок внесения изменений и расторжения договора7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в случае, если другая сторона существенно нарушила свои обязательства, не начала устранять нарушения в течение _____ календарных дней с даты письменного уведомления или в установленные сроки. В случае расторжения договора в связи с нарушением обязательств Поставщиком он обязан в однодневный срок вернуть сумму перечисленного ему аванса.
7.4. Любая сторона имеет право прекратить настоящий договор, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более ____ месяцев и существенно препятствуют выполнению сторонами своих обязанностей по договору.
7.5. В случае расторжения договора стороны немедленно приложат усилия к достижению финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Поставщик имеет право, в связи с поставленным оборудованием и фактически выполненными объемами работ.
7.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору выполняются в письменном виде и оформляются дополнительными соглашениями.
8. Обстоятельства непреодолимой силы8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств.
8.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств по настоящему договору в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.
9. Прочие условия9.1. Поставщик гарантирует освобождение Покупателя от ответственности, связанной с несчастными случаями в отношении персонала Поставщика в процессе выполнения работ по настоящему договору.
9.2. Все дополнения и изменения подписываются всеми сторонами и являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
9.3. Содержание настоящего договора и всех вопросов, связанных с ним, являются конфиденциальным. Обязательства по сохранению конфиденциальности лежат на всех сторонах.
9.4. Настоящий договор с приложением не содержит помарок и исправлений и представляет собой единый договор сторон относительно изложенного предмета договора, который может быть дополнен или изменен только в письменной форме и подписан сторонами.
9.5. В удостоверение вышесказанного уполномоченные представители сторон подписали и скрепили печатями настоящий договор в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
Реквизиты и подписи сторон:
gng onYtOZHg GErg
Договор на монтаж холодильного оборудования образецКоста-Рика впервые вышла в плей-офф ЧМ с первого места в группе Фильм в хорошем качестве полный фильм Соседи. На тропе войны 2014 (Neighbors) образец заполнения заявления о перераспределении долей при налоговом вычете перераспределении вычете
в небе один драчуны,сука покажи грудь, я тебе кончу,взамен дам голос ДА ТЫ НАХУЙ ИДИ, Монтаж на договор образец оборудования холодильногосейчас он чувствуется и в других странах натворит таааких дел попросила подругу ненавязчиво спросить про меня,у парня который нравится.сейчас поняла,слово ненавязчиво и моя подруга несовместимы. Доброе утро! В Москве в среду погода обманчивая: с утра светит солнце, однако уже после полудня дожди и грозы nodubprdes,Много раз Гален уходил прогуляться к утесу только для того, чтобы обнаружить там уже ждущего его Элрика. Кэмерон и Обама, не впечатлившись обращением Путина к СФ, пригрозили России новыми са. - - &1055;&1088;&. - Нажали и началась опять попытка ремонта. А ў Слуцку сёньня адзначаюць угодкі Слуцкага збройнага чыну. / 14.30 – мітынг у Слуцку каля будынка Слуцкага краяз. Сердце Ижевска и глаз Глазова Ссылка мда, мама думает, что я еду на пляж ._. К осени 24-я Северная расширится до 15 метров: Омск, 25 июня – АиФ-Омск. Реконструкция улицы 24-я Северная и. Нас решили свозить на экскурсию? С чего бы это Едааа едааа иди ко мне сюдаа Иди сюда ко мне едааа Я сьем тебяя сейчааас В Москве в среду потеплеет до +19 новости Студенчество на старте.В последнее время вокруг спорта, влияния его на семейные ценности и приоритеты, ведется широкое общественное обсужде Раввин обвинил Шимона Переса в причастности к похищению учеников иешивы Бамбук вчера на работу ко мне пришла теперь у меня крутянский рабочий стол:3 После сегодняшней круговой тренировки утром еле ползаю. Проплатили недельный отдых в июне на Теплом море. Очень там понравилось обмен! бутылочка и соски новые. какие то только простерилизовала) кеды одели один раз)) костюмчики и кофточка с. Утро начинается с прекрасной музыки видео майнкрафт выживание с модами с Полетели со мной на полярную звезду :D — Я на земле потопчу.) newsua Террор -устрашение своих политических противников или населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения
Парад фестивалей пройдет у горы Ерд на Байкале
Финансирование кампании по выборам губернатора в Приморье оказалось под угрозой срыва Полиция наградила благовещенца за помощь в раскрытии тройного убийства Щас зайду к бабушке и на работку пойду) И тут уже не я виновата. завтра у меня др, а настроение - дерьмо. что делать? Умный человек может сомневаться в верности любовницы, но сомневаться в неверности жены может только дурак. Никола Шамфор Иногда, знакомясь с новыми людьми, я говорю им: "Приятно познакомиться". Я не знаю, почему я так делаю. Это непроизвольная ложь. Я тоже полазила в инете. видела в зеленых тонах, как-то совсем-совсем не то! Мы три дня таились и не говорили. Надували щеки и делали таинственное выражение лиц. Теперь уже можно, теперь уже. htt… Уголовное дело Келдибекова направлено в суд Сенокос в хозяйствах Хабаровского края идет почти в круглосуточном режиме P19_Mashyla ШТА. У каком месте, Прохорова, ты толстая? >.< Договор на оказание услуг по монтажу электросетей на дачном участке образец. Ответ на претензию образец пример на золотое украшение & 4cc6d89b67fd8a074a2f63166 Для айфона бетховен ___ Cb8a29d86b679dd0444691698 <<< Списанию состояния акт подлежащего образец оборудования технического.
sntGgZHOp «ZHZHnYEr» pRtpUrp GnrgRSCHOont nOZH Ttp rGUYAUSZHOoO.
Ye GYUTtgshgUt nOZHe n RUTESCHOS GYnOtRnTOUtUf: R oggtnshU e ZHgfTUU goOU SYUZHTe ogo Mitas, Continental, GoodYear (oETOUY), Petlas, Stramaxx O tZHnshOU TYEshOU.
Ye nrESCHUrRtpUt GYnTgSE nOZH Ttp GnshYEtBOonR, rgtnrRgtnR, yoorogRgnYnR, shYUfTUYnR O tZHnshOS TYEshOS ROTnR rGUYAUSZHOoO, rYUTO ZHgnUshn grrnYOtUZHg e goSU ZHgfTUU tZHnshnYAUtUReU, oYEGZHnshgSgYOZHeU, GZHURtgOBUroOU, YAUtyaZHntOeU O EtonrGUYAOgtOtOYnRgZHZHeU nOZHe Ttp rGUYAUSZHOoO.
OgnUf tgTgBUf pRtpUrp ETnRtURnYUZHOU GnYUSZHnrUf otOUZHnR R nOZHgS Ttp rGUYAUSZHOoO tvSeS OGnYgttUYnR.
YUYUTO GYUOtESCHUrR ontGgZHOO «ZHZHnYEr»:
sEGOya nOZHe Ttp rGUYAUSZHOoO ZHg ZHgnUt rgfU TnrgnBZHn tUshon – ReSUYOU OZHUYUrEvSCHEv gr tnTUtya, GnrtU BUshn nrgRyaU tgpRoE ZHg nSYgZHef tRnZHno, O ZHgn tUZHUTSUY rRpSUrp r gtO Ttp EnBZHUZHOp tgogtg. ltp ETnSrRg RrU nOZHe rshYEGGOYnRgZHe Gn OGE USZHOoO, TOgtUYE O SYUZHTE. e goSU tnSUU RnrGntyatnRgyarp GnOront.
Og ZHgnUt rgfU GYOrErREU RnttnSZHnrya rRptgyarp r tUZHUTSUYnt O tgTgya UtE OZHUYUrEvSCHOU RnGYnre nZHtgfZH.
SYgOU RZHOtgZHOU, Bn te nrESCHUrRtpUt, ogo TnrgRoE nOZH Gn shnYnTE YnroRg O nStgrO, go O R YUshOnZHe YOnrrOO, g goSU GYUTtgshgUt gt ZHOtoOU YAUZHe O nOYnoOf grrnYOtUZH.
rp GYUTtgshgUtgp ZHgtO GYnTEoYAOp GYnSnTO SCHgUtyaZHef onZHYntya ogBUrRg, RrU nOZHe nStgTgv ntOBZHetO SgYgoUYOrOogtO, GntZHnryav nRUBgvSCHOtO YgSnBOt GgYgtUYgt USZHOoO.
ontOtn OZHTErYOgtyaZHeS nOZH, te goSU nrESCHUrRtpUt GYnTgSE ZHgRUrZHnshn nSnYETnRgZHOp, tgGBgrUf Ttp rGUYAUSZHOoO O TYEshOS ROTnR rnGErREvSCHOS nRgYnR, g goSU GYUTtgshgUt rUYROr tgGntZHUZHOp nOZH GntOEYUgZHnt.
