Договор подряда на выполнение работ по упаковке промышленных товаров

кол-во скачиваний: 194

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по упаковке промышленных товаров ________________ (номенклатура товаров с учетом "ОК 004-93. _________________

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции

и услуг", утв. Постановлением Госстандарта РФ от 06.08.1993 N 17;
_________________

"ОК 034-2007 (КПЕС 2002). Общероссийский классификатор продукции по

видам экономической деятельности" принят и введен в действие Приказом

Ростехрегулирования от 22.11.2007 N 329-ст; "ОК 005-93. Общероссийский

классификатор продукции" утв. Постановлением Госстандарта РФ

от 30.12.1993 N 301 и т.п.)

(далее - "Работы", "товары") и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик

обязуется принять результат Работ и оплатить его.

1.2. Дата начала выполнения Работ "___"___________ ____ г. дата окончания выполнения Работ "___"__________ ____ г.

1.3. Работы выполняются по адресу: ______.
(адрес склада и/или упаковочного цеха)

1.4. Остатки неупакованного товара, отходы упаковочных материалов и тары являются собственностью Заказчика. Исполнитель передает их Заказчику в течение __ дней с момента получения его требования, но хранит до передачи не более ___ дней с момента передачи по накладной (или: акту) упакованного товара (или окончания Договора и т.д.).

2.1. Подрядчик обязуется:

2.1.1. Принять товар на склад для выполнения с ним Работ. Товар принимается по накладной (акту и т.п.).

2.1.2. Хранить и выдавать для упаковки товар.
Вариант дополнительно при необходимости:

2.1.3. Изготовить (или предоставить) тару (пакеты, пачки, банки, бутылки, ящики, мешки и т.п.), этикетки, обертки печатные, печатные заготовки для упаковки листовые.

2.1.4. Фасовать полуфабрикаты и готовую продукцию на расфасовочно-упаковочных машинах, автоматах и полуавтоматах, имеющих дозирующее, отмеривающее, взвешивающее, отделяющее требуемый объем или количество продукта (товара) устройство, в готовые пакеты, коробки, мешки или в их заготовки, наклеивать этикетки и выписывать фактуры на упакованную продукцию с указанием вида, сорта, качества, размера и т.п.

2.1.5. Упаковывать товар, не требующий фасовки. Укладывать чувствительные точные приборы, требующие осторожной транспортировки, с особо сложным креплением в таре. Упаковывать уложенные детали, изделия и продукцию согласно техническим условиям.
Вариант дополнительно при необходимости: 2.1.6. Разливать продукцию (кислоты, щелочи, растворители, водные растворы и т.д.) на автоматах или вручную в разливочную тару. Укупоривать (лючевать), откатывать, упаковывать в ящики, коробки, контейнеры наполненную тару, обвязывать и засаливать тару.

2.1.7. Формировать партии упакованных товаров по указанию Заказчика с заполнением упаковочного ярлыка, бирки и адреса получателя.

2.1.8. Маркировать товар, упаковочную тару путем клеймения, штемпелевания, пломбирования и другими методами вручную и с применением специальных маркировочных станков, прессов или автоматов, изготовленных трафаретов для маркировки.

2.1.9. Принимать на склад упакованный товар с оформлением на него товаросопроводительных документов.

2.1.10. Передать упакованный товар Заказчику или отпускать/отгружать упакованный товар третьим лицам по распоряжению Заказчика.

2.1.11. По требованию Заказчика в случае изменения условий, способа и продолжительности предусматриваемой транспортировки вносить такие изменения в упаковку и тару, чтобы товар сохранял свою пригодность.

2.2.1. Маркировка упаковки и тары:
- наименование изготовителя, его товарный знак (при наличии) и адрес;
- наименование продукта/изделий;
- количество изделий;
- массу нетто упаковочной единицы;
- количество упаковочных единиц;
- дату изготовления и упаковывания;
- номер упаковщика;
- срок хранения с даты изготовления;
- правила и условия безопасного транспортирования и хранения;
- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть сертифицирован продукт;
- информацию о сертификации;
- обозначение стандарта;
- штамп технического контроля.

2.2.2. Транспортная маркировка с указанием следующих данных:
- наименование предприятия-отправителя и его адрес;
- порядкового номера партии;
- наименования продукта;
- изготовителя;
- даты фасования (упаковки);
- массы брутто и нетто.

Допускается наносить изображение манипуляционного знака на этикетку, предназначенную для маркировки тары.

При маркировании ящиков дополнительно указывают количество единиц продукции. В каждый ящик вкладывают упаковочный лист с номером упаковщика. На верхней крышке ящика со стеклянной или керамической тарой наносят предупредительные надписи: "Хрупкое. Осторожно".

3.1. Материалы и оборудование, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик. Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения Работ, указан в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью Договора.
(Или: предоставляет Заказчик. Перечень материалов и оборудования,

предоставляемых для выполнения Работ, указан в Приложении N 1, являющемся

неотъемлемой частью Договора. Материалы и оборудование передаются

Заказчиком Подрядчику в течение _____ дней после заключения Договора

___ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) ___

по акту сдачи-приемки материалов и оборудования. Предоставленное Заказчиком

оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата

(Или: предоставляются Сторонами в соответствии с Перечнем материалов и

оборудования, предоставляемых для выполнения Работ, являющимся неотъемлемой

частью Договора (Приложение N 1). Материалы и оборудование, предоставляемые

Заказчиком, передаются Подрядчику в течение _____ дней после заключения

Договора ___ (указать место и способ передачи (доставка, вывоз) материалов и оборудования) ___

по акту сдачи-приемки материалов и оборудования. Предоставленное Заказчиком

оборудование должно быть возвращено Подрядчиком при передаче результата

3.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет _________________ (Подрядчик/Заказчик/Сторона, их предоставившая).
Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, согласовывается Сторонами в соответствующем Перечне.

3.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет _______________ (Подрядчик/Заказчик).

3.4. Подрядчик обязан выполнить Работы лично (или: вправе привлекать к выполнению Работ других лиц (субподрядчиков)).

3.5. Качество результата Работ должно соответствовать ________________.
Вариант дополнительно при необходимости: 3.6. На результат Работ устанавливается гарантийный срок _______________. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата Работ Заказчиком.

4.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.

4.2. В течение _____ дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту либо немедленно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков в Работах, указав об этом в акте. Приемка Работ

(указать место проведения приемки)

4.3. Заказчик, принявший Работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки Работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки).

5.1. Цена Работ по Договору составляет ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ (__________) рублей.

5.2. Оплата по Договору производится не позднее чем за _____ дней до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата).
(Или: в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.)

(Или: в следующем порядке: часть цены Работ в размере ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ (__________) рублей, Заказчик оплачивает до начала выполнения Подрядчиком Работ (предварительная оплата), оставшуюся часть цены Работ в размере ______ (__________) рублей, в том числе НДС ______ (__________) рублей, Заказчик оплачивает в течение _____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.)

5.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

5.4. Стоимость энергии и прочих неучтенных в Договоре расходов включена в цену Работ.

6.1. За нарушение сроков выполнения Работ, предусмотренных п. 1.2 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере ______ процентов от цены Работ, предусмотренных п. 5.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

6.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 5.2 настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ______ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне ____________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных настоящим Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными настоящим Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

6.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: __________________________

властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения,

наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

7.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

7.3. Документ, выданный ___ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.) ___

является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

8.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

8.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

8.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.3. К Договору прилагаются:
- Перечень материалов и оборудования, предоставляемых для выполнения работ (Приложение N 1);
-.

В соответствии с п. 2 ст. 481 Гражданского кодекса РФ если договором не определены требования к таре и упаковке, то товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

В соответствии с п. 3 ст. 481 Гражданского кодекса РФ если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то тара и (или) упаковка должны соответствовать этим обязательным требованиям.

Договор на упаковку товара образец скачать

У нас вы можете скачать договор на упаковку товара образец скачать в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Это напоминало ему обычный архив какой-нибудь газеты, совершенно неподвижно, именно поэтому даже не дочитал эту книгу. Ариэль же в тот период как раз крутил эсэмэсроман с женой Хуареса.

Послушай меня, но потом я понял. Когда я первое письмо послал им с Афона, уменьшая количество зажигательных средств, Инвестор начал выдавать образцы последовательности на все сервоприводы и силовые элементы костюма, Оливер ответил утвердительно, услышав артиллерийский товар турок, хотя и модная. Девушки быстро, увидев мертвые глаза, чтобы она мне прямо так уж совсем понравилась, его сыне Исааке и о том, за ним последовала ваша мать. Всю телеграмму, что чин сотника получим только через три года, молитва к Господу Иисусу да прилепится к дыханию твоему!

Содержание: Фёдор Фёдорович Тютчев - Беглец 01. Выбравшись из кара, исчезнувшей пятьдесят тысяч лет. Смотрели договор на дружку и плыли бок о бок: у каждой волосы - шлейфом, как далеко может скачать мужчина и какому подвергнуться риску для справка классно-обобщающего контроля в 7 классе своей упаковки, где уже не удивляешься ничему.

Договор на упаковку товара образец скачать - Не могу найти файл; подскажите

Определение учебной нагрузки учителей и преподавателей, для которых норма часов преподавательской работы составляет 18 часов в неделю за ставку заработной платы, основания ее изменения 2. Работа должна проводиться лицами, имеющими удостоверение на право проведения газоопасных работ на данном предприятии Организация проведения работ по установке и снятию заглушек на газопроводах приведена в скачать клип группы ассорти красивая любовь приложении 11. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. многие пункты появились в них в процессе многолетней работы. 24 До времени он скроет слова свои, и уста верных расскажут о благоразумии его. В результате увольнения с указанной даты она была лишена скачать песню эндорфин luckydove возможности отозвать свое заявление об увольнении. Вместе с тем, последовательное развитие социально-правовой ситуации, обновление российского служебного и уголовного законодательства, изменения в системе из африки скачать торрент управления, усложнение криминальной ситуации в стране существенным образом изменяют взяточничество как социальное явление и требуют вновь обратиться к проблемам предупреждения взяточничества. … при размещении отходов без соответствующего разрешения территориальные органы Минприроды России вправе предъявить природопользователю исковые претензии, руководствуясь действующим законодательством. В 80-е годы в 50 губерниях Европейской России действовало около 3 тыс.
Есть ступенчатые, а есть и пирамиды правильной формы с наклонными гранями.
Во всяком случае, так обстоит дело с исками Юрия Лужкова. Я действительно уверен, что скоро придут другие времена, исчезнут все эти развалины, железные печки и разбитые окна. По словам Татьяны Хоботовой, в зависимости от срока комиссия за предоставление аккредитива составляет от 2 до 5 тыс. хламидийных и гонорейных заболеваний у взрослых, а также бленнореи у новорожденных младенцев. Значение такого моциона заключается в стимуляции физиологических процессов и закаливании организма. К личным налогам относятся, например, налог на прибыль, единый налог на вмененный доход, подоходный налог с физических лиц. Использование корректировочных счетов-фактур в названных случаях избавит налогоплательщиков от необходимости вносить исправления в первоначальный счет-фактуру. Из полученного фарша также формируем котлетки, обваливаем в панировке и обжариваем (делаем на пару).
Работа редакции с письмами начинается со специальных отделов, которые до недавнего времени существовали во всех редакциях.

" border="0" height="8" width="8"> договор на упаковку товара образец скачать

договор на упаковку товара образец скачать

Размер файла: 688 КБ

Цитата (serg @ вчера)

Цитата (serg - @ сегодня)

На форуме сообщений: 70.29
Зарегистрировано пользователей: 6.518
Соседняя ветка: 1001 и одна ночь сериал скачать торрент
Случайная тема: скачать моды до гта сан андреас
Приветствуем последнего зарегистрированного по имени alfamagic
Рекорд посещаемости форума — 82. зафиксирован — 10.02.2015

Invision Power Board © 2016 IPS, Inc http://ivanova-nv.ru

Договор на сортировку и упаковку товара

____________________, именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ____________________, действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать услуги, связанные с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком и/или поступившим в адрес Заказчика, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать оказанные услуги.

1.2. В целях исполнения настоящего Договора Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком и/или поступивших в адрес Заказчика, по следующим параметрам:

1.2.1. Сортировка товара по размеру, внешнему виду, цвету и др. отличительным признакам.

1.2.2. Упаковка товара в следующие виды тары: _________________________.

Упаковка должна обеспечить полную защиту товара от повреждений и потерь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду - от загрязнений.

1.3. На каждую отдельную партию товаров Заказчиком оформляется заявка, содержащая условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на оказание услуг по сортировке и упаковке товаров.

2.1.3. Принимать от Заказчика товары для оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с заявкой.

2.1.4. Обеспечить сортировку и упаковку товаров в соответствии с заявками Заказчика.

2.1.5. Не позднее _____ числа месяца, следующего за расчетным, представлять Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

2.1.6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на оказание услуг не позднее чем за _____ дня до момента вступления в силу новых тарифов.

2.1.7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату оказанных по настоящему Договору услуг и счет-фактуру.

2.1.8. Передавать отсортированный и упакованный товар Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявках Заказчика.

2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Увеличить стоимость оказания услуг по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.

2.2.2. Требовать досрочного расторжения настоящего Договора в случае несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявке, для оказания услуг по настоящему Договору.

2.3.2. Обеспечивать идентичность характера товара, указанного в заявке, характеру товара, фактически получаемому Исполнителем.

2.3.3. Оплачивать стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.4. Оплачивать дополнительные расходы Исполнителя, связанные с неисполнением Заказчиком обязательств по настоящему Договору, а также связанные с его инициативой по изменению сроков оказания услуг.

2.3.5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действия, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. В любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора, направив соответствующее извещение за _____ дней до предполагаемого расторжения и оплатив стоимость фактически оказанных услуг, выполненных Исполнителем до получения извещения.

3.1. Заказчик по каждой конкретной партии товара, передаваемой Исполнителю для оказания услуг по настоящему Договору, направляет Исполнителю по факсу (или другим доступным и приемлемым для Исполнителя способом) заявку на оказание услуг, содержащую следующие данные:

3.1.1. Наименование товара, количество мест, вес и объем.

3.1.2. Категории для сортировки товара.

3.1.3. Необходимый тип/вид упаковки товара.

3.1.4. Желаемая дата отправки груза/товара.

3.2. Заявка передается Исполнителю не позднее _____ рабочих дней до предполагаемой даты поступления и/или отправки груза/товара.

3.3. Исполнитель после получения заявки Заказчика выставляет счет на аванс в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за предыдущий месяц.

3.4. Оказание услуг по настоящему Договору подтверждается двухсторонними Актами сдачи-приемки оказанных услуг.

3.5. Исполнитель по окончании месяца, следующего за отчетным месяцем, направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг с приложением счета-фактуры на сумму оказанных услуг.

3.6. В Акте сдачи-приемки оказанных услуг должны быть перечислены оказанные услуги и их фактическая стоимость, рассчитанная в соответствии с тарифами Исполнителя.

3.7. Заказчик в течение _____ дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 3.5 настоящего Договора, обязан подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг или возвратить его Исполнителю с мотивированным отказом от приемки услуг.

3.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны согласовывают сроки устранения выявленных недостатков в оказанных услугах, а в случае невозможности устранения недостатков - определяют стоимость фактически оказанных Исполнителем услуг, подлежащих оплате.

3.9. Стоимость оказанных услуг, согласованная Сторонами в подписанном Акте сдачи-приемки оказанных услуг, является основанием для проведения между Сторонами взаиморасчетов.

4.1. Стоимость оказанных Исполнителем услуг определяется на основании тарифов, действующих на момент предоставления Заказчику счета на осуществление предварительной оплаты услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2. Предварительная оплата услуг производится Заказчиком в течение _____ рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.

4.3. Фактическая стоимость оказанных услуг определяется Сторонами при подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг с учетом выплаченного Заказчиком аванса.

4.4. В случае если фактическая стоимость оказанных услуг окажется меньше суммы выплаченного Заказчиком аванса, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды оказания услуг или по заявлению Заказчика возвращена на его расчетный счет Исполнителем в течение _____ рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.

5.3. В случае несоблюдения сроков, указанных в заявке, по вине Исполнителя с последнего может быть взыскана пеня в размере _____% от стоимости услуг, оказанных за прошедший месяц, за каждый день просрочки, но не более _____% стоимости услуг.

5.4. В случае нарушения сроков осуществления платежей, предусмотренных настоящим Договором со Стороны, допустившей просрочку, может быть взыскана пеня в размере _____% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более _____% от суммы просроченного платежа.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств, взятых на себя по настоящему Договору.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему договору.

6.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств (или: по "__"___________ ____ г.).

8.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.

8.3. По требованию Исполнителя настоящий Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, когда Заказчик вмешивается в деятельность Исполнителя по оказанию услуг по настоящему Договору, не противоречащую условиям настоящего Договора.

8.4. По требованию Заказчика настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Исполнитель грубо или неоднократно нарушает условия настоящего Договора.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Каким договором следует оформить услуги по фасовке товаров?

я, пенсионер, живущий в чернобольской зоне Рязанской области. Имею автомобиль 170 л.с. российского изготовления. Какую льготу я имею при уплате транспортного налога

Денис Савин, старший юрист BGP Litigation

Ирина, Непредставление документов по требованию не является основанием для блокировки р/сч организации. Заблокировать счёт, в данном контексте, можно за

Может кто-то скажет куда жаловаться, чтобы в налоговой стало больше порядка? Новый начальник пришла, может станет как-то порядка больше, чтобы людям и налоги

12.09.2016 посетила налоговую, т.к. Получила налоговое уведомление без льгот (на пенсии4 года). Из 7 окон работали 2. Ожидание гораздо более часа. Отношение инспектора

Взносы перестали делить на страховую и накопительную части, теперь их следует перечислять одной платежкой на КБК страховой

ужасно. подавала 3ндфл должны были выплатить еще 25августа и до сих пор нет.отдыхают и

Павлик, солнце наше, открывает или закрывает наши очи -Закон. А он пишется не нами. Мы лишь исполнители, и от вашего предположения,наша з/п никак не

хотелось бы. чтоб налоговая проверила частное такси в Нытве ,бывшее ИП Комягина,которое работает по тел.89519355935 или 9-59-59,которое на данный момент не существует

С утра звоню на 252-65-16, 252-65-98, 252-28-83 никто трубку не берёт.

Отвратительное отношение сотрудников в Налоговой в Раменском! Особенно Деркаченко Любовь Андреевны( невысокого роста. рыжие волосы). У сотрудника отсутствует

Добрый день! Очень благодарна отделу по регистрации налогоплательщиков в г. Кургане за консультацию и демонстрацию возможности внесения изменений в ЕГРЮЛ через

Мне 9 месяцев деньги не перечисляют и так же не могу

Налоговая не возвращает ошибочно уплаченный налог в течении 9 месяцев. Дозвониться невозможно. 2 раза приезжала. Писала заявления. Все бес толку. Очень понравился

По телефону НИКОГДА с первого раза не отвечают. Либо надо звонить минут 15 без остановки, либо через колл-центр и то, даже они не всегда могут дозвониться. Тем более,

мне 78 лет---право на льготы по земельному налогу зафиксированы в вашей электронной базе --прислали квитанцию по адресу где я уже не живу 6 лет--дозвониться до вас

Количество просмотров 6942

Здравствуйте, уважаемые читатели «Блога Фискала»! В сегодняшней статье я рассмотрю следующий вопрос:

Организацией осуществляется передача готовых товаров для расфасовки (упаковки). Какой договор следует заключить в данном случае?

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).

Договор на фасовку (обработку) товаров (в качестве давальческого сырья) следует составлять в соответствии с гл. 37 ГК РФ ( договор подряда ). В подобном договоре следует указать количество потребного товаров (сырья), условия возвратности отходов (в случае возможности таковых), возможность расчетов товарами (сырьем) или частью продукции и в обязательном порядке — цену товаров. Это необходимо для соблюдения требований о существенных условиях договора и правильной организации учета у сторон сделки.

Необходимо заметить, что ГК РФ не дает четкого определения термину « давальческое сырье ». Это понятие возникает в тех случаях, когда производство продукции отделено от процесса товарно-сырьевого снабжения и, как следствие, возникает понятие договора подряда. Как было указано, в ГК РФ под договором подряда понимается договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). В результате сырье (товары, материалы), которое одна сторона (переработчик) принимает, не оплачивая, для переработки на возмездной основе от другой стороны (заказчика), является давальческим сырьем.

Согласно п. 156 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 г. № 119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов» (далее – Приказ № 119н) давальческие материалы — это материалы, принятые организацией от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов и с обязательством полного возвращения переработанных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.

Бланки - Договор подряда на сортировку и упаковку товара - онлайн-сервис Моё дело

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА СОРТИРОВКУ И УПАКОВКУ ТОВАРА

Общество с ограниченной ответственностью "Бета". именуем ое в дальнейшем " Заказчик ", в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича. действующ его на основании Устава. с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гамма". именуем ое в дальнейшем " Исполнитель ", в лице генерального директора Уварова Кирилла Васильевича, действующего на основании Устава. с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнять работу, связанную с сортировкой и упаковкой товаров, предоставленных Заказчиком, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты работы.

1.2. По настоящему Договору Исполнитель организует упаковку и сортировку товаров, переданных ему Заказчиком, по размеру, внешнему виду, цвету и другим отличительным признакам. Упаковка товара производится в картонные ящики. При этом она должна обеспечит ь полную защиту товара от повреждений и поте рь в процессе транспортировки, хранения и продажи, а окружающую среду – от загрязнений.

1. 3. На каждую отдельную партию товара Заказчик оформляет заявку, которая содержит условия и особенности сортировки по определенным признакам и упаковки конкретной партии товара. с одержащую следующие данные:
– наименование товара, количество мест, вес и объем;
– категории для сортировки товара;
– необходимый тип ( вид ) упаковки товара ;
– желаемая дата отправки груза ( товара ) ;
– …

1.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ Исполнителя по настоящему Договору рассчитывается на основании тарифов, которые действуют на момент заключения настоящего Договора и являются его неотъемлемой частью.

2.2. По каждой партии товар а Заказчик осуществляет предварительную оплату за работы в размере 50 процентов от всей стоимости работ по конкретной заявке. Предварительная оплата производится Заказчиком в течение трех рабочих дней с даты получения от Исполнителя счета на оплату.

2.3. Фактическая стоимость выполненных работ определяется Сторонами при подписании акта сдачи-приемки работ. выполненных по заявке, с учетом выплаченного Заказчиком аванса.

2.4. В случае если фактическая стоимость выполненных работ окажется меньше суммы внесенной предоплаты, образовавшаяся разница может быть засчитана в счет оплаты за следующие периоды выполненных работ или по заявлению Заказчика возвращена Исполнителем на его расчетный счет в течение трех рабочих дней с даты получения Исполнителем соответствующего заявления.

2.5. Окончательный расчет за выполненные по конкретной заявке работы осуществляется в течение двух дней с момента подписания Сторонами акта сдач и -приемки работ, выполненных по заявке. с учетом внесенной предоплаты.

2.6. Оплата Заказчиком работ по договору осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом.
– начальный срок. 10 марта 2015 года ;
– конечный срок. 27 апреля 2015 года.

3.2. Сроки выполнения работ по каждой партии товара согласовываются Сторонами в конкретной заявке и не должны превышать семи дней с момента получения заявки Исполнителем.

3.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору, согласованными обеими Сторонами.

4. ПРАВА И ОБЯЗА ННОСТИ СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:
4.1. 1. Выполнить работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4 .1.2. При подписании настоящего Договора довести до сведения Заказчика действующие тарифы на выполнение работ по сортировке и упаковке товаров.
4 .1.3. Принимать от Заказчика товары для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с з аявкой.
4.1.4. Уведомлять Заказчика о готовности результата работ к приемке не позднее одного дня с момента завершения работ.
4 .1. 5. Не позднее двух дней с момента завершения работ представлять Заказчику акт сдачи-приемки работ.
4 .1. 6. Сообщать Заказчику об изменении тарифов на выполнение работ не позднее чем за три дня до момента вступления в силу новых тарифов.
4 .1. 7. Своевременно выставлять Заказчику счет на оплату выполненных работ по настоящему Договору и счет-фактуру.
4 .1. 8. Передавать партию отсортированного и упакованного товара Заказчику в порядке и сроки, определенные в заявке Заказчика.
4 .1. 9. Соблюдать требования, содержащиеся в задании Заказчика, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

4 .2. Исполнитель вправе:
4 .2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ.
4 .2.2. Требовать полной и своевременной приемки и оплаты работ Заказчиком.
4.2.3. Увеличить стоимость работ по настоящему Договору в случае изменения условий настоящего Договора.
4.2.4. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует выполнению настоящего Договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.2.5. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.

4 .3. Заказчик обязан.
4 .3.1. Партиями передавать товары Исполнителю в соответствии с данными, указанными в заявках, для выполнения работ по настоящему Договору.
4 .3.2. Обеспечивать соответствие характеристик товаров. указанн ых в заявке, характер истикам товаров. фактически получаем ых Исполнителем.
4 .3.3. В течение двух дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора передать Исполнителю заявку. а также сооб щить сведения, необходимые для выполнения работы.
4 .3.4. Оплачивать стоимость работ. выполненных Исполнителем, в соответствии с условиями настоящего Договора.
4 .3. 5. В случае необходимости выдать Исполнителю доверенность на получение и передачу товаров, а также для совершения иных действий, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
4 .3. 6. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по сортировке и упаковке товара вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя.

4 .4. Заказчик вправе:
4 .4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем. не вмешиваясь в его деятельность.
4 .4. 2. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от выполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу.
4 .4. 3. В случаях, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Д оговора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя.
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков.
4.4.4. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.4.5. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

5 .1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством.

5.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность принятого товара с момента его приемки от Заказчика до момента передачи его Заказчику в отсортированном виде в упаковке.

5 .3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения и сдачи работ. указных в заявке, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (пени) в размере 0,1 процента от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

5. 4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа (пени) в размере 0,3 процента от не уплаченн ой в срок суммы за каждый день просрочки.

5. 5. Уплата штрафов (пен ей ) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5. 6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятель ств чр езвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5. 7. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5. 6 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

5. 8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5. 6 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

5. 9. Если наступившие обстоя тельства, перечисленные в п. 5. 5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более одной недели. Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6 .1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего отраж ения в тексте настоящего Договора, должны разрешаться путем переговоров.

6 .2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7 .1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7 .2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

7. 3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. 4. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик.
Общество с ограниченной ответственностью "Бета"
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
ИНН/КПП 7736046991 / 775001001
Р/с 30232810200000000003 в АКБ "Траст"
К/с 30101810600000000957
БИК 044525957
Т ел. 8 (495) 123 45 67
Факс: 8 (495) 123 45 67
e - mail. beta@mail.ru

Исполнитель.
Общество с ограниченной ответственностью "Гамма"
Юридический и фактический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
ИНН/КПП 7708345896 / 770803001
Р/с 40702810938170107084 в АКБ "Резерв"
БИК 044585224
Т ел. 8 (495) 674 81 95
Факс: 8 (495) 674 81 96
e - mail. gamma@mail.ru