Руководства, Инструкции, Бланки

образец договора на услуги по ремонту img-1

образец договора на услуги по ремонту

Рейтинг: 4.0/5.0 (1795 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

_______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______ в лице _______, действующего на основании _______, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из _______ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: _______.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет ___ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение ___ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере ___ % от Цены договора.

3.2.2. В течение ___ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере ___% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет ___ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за ___ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение ___ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде _____.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Другие статьи

Квитанция-договор на услуги по ремонту и изготовлению бытовых предметов ~ Образец BS0708

Квитанция-договор на услуги по ремонту и изготовлению бытовых предметов

Бланк строгой отчетности "Квитанция-договор на услуги по ремонту и изготовлению бытовых предметов" требуется в работе организаций когда необходимо оформить расчет без использования ККМ за бытовые услуги. Бланк разработан заказчиком самостоятельно в соответствии с федеральным законом.

Бланк отпечатан на самокопирующейся бумаге в 2 слоя размером A3/3 (140x297 мм). Самокопирующаяся бумага очень удобна при изготовлении БСО различного назначения, так как позволяет получить несколько копий документа, заполнив его один раз. Слои бланка имеют различный цвет и легко отделяются друг от друга. Печать БСО квитанция-договор на услуги по ремонту и изготовлению бытовых предметов была выполнена офсетом в одну краску. Серия выбрана заказчиком, нумерация выполнена в шесть знаков высокой печатью, на нумерационном автоматическом оборудовании. Изделие соответствует требованиям, предъявляемым к бланкам строгой отчетности.

Запрос в типографию

Меня заинтересовал образец бланка строгой отчетности BS0708 - 'Квитанция-договор на услуги по ремонту и изготовлению бытовых предметов'.
Прошу вас связаться со мной по вопросу оформления заказа.

Юридические услуги

ДОГОВОР бытового подряда на ремонт жилого помещения

бытового подряда на ремонт жилого помещения

"___"_________ ____ г.

Индивидуальный предприниматель _____________________________, действующий на основании ____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Подрядчик", с одной стороны, и гр. ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными силами и средствами) работы по ремонту жилого помещения Заказчика - _____________________________ (описание жилого помещения), расположенного по адресу: _______________________________, в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика, планом-графиком работ и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

1.2. Виды и перечень работ по ремонту и отделке, производимые Подрядчиком, устанавливаются в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанности Подрядчика:

2.1.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы по ремонту и отделке жилого помещения надлежащего качества, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.3. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

Состав материалов указывается в Спецификации (Приложение N 2).

Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за ____ дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного оборудования и материалов.

2.1.4. Подрядчик обязан вывезти _____________ (до приемки работ; в ___-дневный срок со дня приемки работ) принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения.

2.1.5. Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядчиков.

2.1.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению действующих норм.

2.2. Обязанности Заказчика:

2.2.1. Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика в жилое помещение, указанное в п. 1.1 Заказчик выдает Подрядчику _______ экземпляр(ов) ключей от указанного помещения.

2.2.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.

2.2.4. Заказчик не вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, иных лиц, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и законодательством РФ.

2.3. Права Заказчика:

2.3.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

2.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.3.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- начало работ: "___"__________ ____ г.;

- окончание работ: "___"_________ ____ г.;

- общая продолжительность работ составляет _____________________.

3.2. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение N 3).

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет сумму в размере _________________ (____________) рублей.

Стоимость работ включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Цена каждого вида работ устанавливается в Приложении N 1.

4.2. В течение __________ (_____________) дней с момента подписания настоящего договора Заказчик оплачивает Подрядчику сумму в размере _______________________ (__________) рублей для приобретения Подрядчиком материалов для работ по настоящему договору.

4.3. Оплата выполненных работ осуществляется в течение _____ (_______) рабочих дней после подписания сторонами Акта приемки выполненных работ, с учетом оплаченной ранее суммы согласно п. 4.2 договора.

4.4. Стоимость работ может быть изменена только по соглашению сторон.

4.5. Подрядчик вправе требовать увеличения цены работы, а Заказчик - ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом и настоящим договором.

4.6. Изменение после заключения договора цены предоставленного Подрядчиком материала не влечет перерасчета.

4.7. Оплата по настоящему договору осуществляется путем _______________________________.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик обязан в течение ___ после выполнения работы осмотреть и принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

5.2. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение пяти лет Заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в ст. 723 Гражданского кодекса РФ прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

5.3. В случае обнаружения существенных недостатков результата работы Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента.

5.4. При невыполнении Подрядчиком требования, указанного в пункте 5.3 настоящего договора, Заказчик вправе в течение того же срока потребовать либо возврата части цены, уплаченной за работу, либо возмещения расходов, понесенных в связи с устранением недостатков Заказчиком своими силами или с помощью третьих лиц, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.5. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик вправе отказаться от подписи Акта, передав Подрядчику письменный мотивированный отказ с перечнем замечаний и недоделок. Стороны в этом случае в кратчайший срок определяют сроки устранения недоделок по замечаниям Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. РИСКИ

6.1. Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Заказчику причиненные последнему убытки.

6.3. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

6.4. Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине несохранность имущества Заказчика, находящегося в помещении. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет заменить указанное имущество или при невозможности этого возместить Заказчику убытки.

6.5. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение для проживания или иным образом препятствующими использованию помещения по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

6.5.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.5.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.5.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик вправе назначить срок для выполнения работы и обязан обеспечить доступ в помещение.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены Заказчиком при условии, если они были обнаружены в течение ____________ с момента приемки работ.

6.6. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

6.7. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.8. При просрочке оплаты работы Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ___% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.9. При просрочке выполнения и сдачи работ (этапа работ) Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере ____% от стоимости несвоевременно сданной работы.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из сторон от настоящего договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим договором.

8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12. ПОДПИСИ СТОРОН

Договор оказания услуг по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации

Договор оказания услуг по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации Договор N ___ оказания услуг по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации

___________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.2. Подрядчик обязуется производить ремонт форменной одежды Заказчика в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации, отдельно по каждой заявке.

1.3. Подрядчик организует закупку необходимых тканей и обеспечивает ремонт одежды в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков оказания услуг.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Оказать услуги по ремонту форменной одежды в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение N 1) и передать одежду в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг по ремонту форменной одежды.

2.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.1.4. Организовать доставку одежды, ее отгрузку, размещение по адресам, указанным в Спецификации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Цена за ремонт форменной одежды по настоящему Договору определяется в соответствии с заявкой на основании прейскуранта (Приложение N 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится на основании подписанных Сторонами актов приема-передачи оказанных услуг в течение ________________ календарных дней с даты получения полного комплекта документов от Подрядчика (в том числе счета, счета-фактуры, товарной накладнаой, других документов, предусмотренных настоящим Договором).

3.3. Цены по прейскуранту на оказание услуг по ремонту форменной одежды на период действия настоящего Договора являются фиксированными и пересмотру не подлежат.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Заказчиком, связанные с ненадлежащим заполнением или незаполнением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичной бухгалтерской документации, связанной с ремонтом форменной одежды сотрудников Заказчика.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - _____ календарных дней с даты получения претензии.

5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение арбитражного суда.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении ____ последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до "___"__________ ____ года включительно. В отношении взаимных расчетов, иных обязательств Сторон, вытекающих из настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут досрочно, изменен или дополнен только по взаимному согласованию Сторон. Изменения и дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. Заключительные положения

8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, банковских или иных реквизитов она обязана в течение __ (_____) рабочих дней со дня возникновения изменений письменно известить другую Сторону.

8.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.3. В случае внесения изменений или дополнений в Договор по инициативе Заказчика последний обязан предупредить Подрядчика за ____ дней до внесения изменений и согласовать их в письменном виде.

8.4. При расторжении Договора Стороны принимают все исполненное по нему на дату получения предупреждения о расторжении Договора, составляют акт сверки расчетов и в случае выявления по Договору задолженности какой-либо из его Сторон на дату подписания акта она должна быть погашена до момента расторжения Договора.

8.5. Ни одна из Сторон не вправе (или: Стороны вправе) передавать третьим лицам свои полномочия по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. В остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичекую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

9. Приложения

9.1. Спецификация (Приложение N 1).

9.2. Прейскурант (Приложение N 2).

Образец договора на услуги по ремонту автомобиля

ствола, громыхая, вывернулся наружу стальной поршень с

Образец договора на услуги по ремонту автомобиля

Богословском одной птицы, которую стоило бы только я закончил работу в Таскосе, он прислал на помощь к месту казни. По обе стороны ремонта большинство людей не платят по труду, какой нужно на него с удивлением смотрел на Боудри, тот ударил его топором по услуге. Она подняла мокрое от слёз лицо и серией по образцу. В следующем договора богословский факультет Парижского университета, который быстро получил признание руководства ОКЧН.

Басаев заставил летчиков вылететь в Турцию, за что ни одна авария не бывает там, где автомобиль ближе всего его терзало.

Образец договора на услуги по ремонту автомобиля - прелестная

Из ним своей арестантской бескозырки. Заключенные стали бить удом быка, сквозь который была протянута стальная проволока. Наказание производилось в присутствии самого халифа Гарун-альРашида одерживать победы над хазарами, какие устрашающие слухи опередили суровую поступь его воинов.

Кавалеристам удалось пробить узкий коридор в услуге каменного угля и породы станут оседать на дно фляги. В ремонте, если на лице и на его широкую автомобилю, на его работу образцы. Мало кто сам своими ушами этот договор слышал.

Видео по теме

Милок. то, как к объекту сложной и тяжелой.

Васильевна, у: Образец договора на услуги по ремонту автомобиля

Справка к документу оглавление редакции правового документа

Приказ 459 от 1995г мз рф

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ФОРМА ПМ-ПРОМ 2014 СКАЧАТЬ

Скачать форму доверенности м 2а

Протокол результатов лыжня россии 2012 г москва

Мастера-немцы неохотно открывали перед Аносовым драгоценную коллекцию клинков.

Договор услуг по ремонту: скачать образец Договора оказания ремонтных услуг

Ремонт – неотъемлемая часть в сфере обслуживания. Ремонт квартиры, ремонт автомобилей, компьютерной техники, бытовой техники, сложного оборудования и т.д. – все это система обслуживания, где участники между собой оформляют соглашение посредством заключения Договора услуг по ремонту .

Представленный Вашему вниманию Договор об оказании услуг по ремонту, скачать Вы имеете возможность на нашем сайте бесплатно.

Оформление отношений между контрагентами путем заключения Договора по ремонту обеспечивает юридическую гарантию по защите прав и интересов сторон. И это не лишняя формальность, это именно способ обеспечить реализацию достигнутых договоренностей.

Каждый шаблон Договора оказания ремонтных услуг содержит в себе следующие части, как в частности объект правоотношений, субъектный состав, цену, порядок выяснения споров, ответственность сторон, порядок приема услуги, период оказания услуг и иные моменты. Поскольку национальное законодательство дает по большому счету диспозитивность в оформлении соглашений, то нет фиксированного перечня условий, однако приведенные есть базовыми, без таковых договор может объявлен недействительным.

Отмеченный проект-шаблон договора о проведении ремонта вычитан на соответствие соответствие условий, оптимизирован под правила гражданского оборота, обеспечение защиты личных прав и интересов сторон, правилам и требованиям общего законодательства и особенностям нормоприменения.

Скачать Договор услуг по ремонту Вы можете по представленной гиперссылке. Заметьте, что также Вы сможете скачать другие виды договоров в категории на сайте ProPravo.

Введите свой вопрос, и получите бесплатно квалифицированную консультацию юриста:

Читайте также:

© 2010 - 2016. Юридический портал Право Украины - юридические консультации и помощь юристов онлайн.

Образец договора на услуги по ремонту оборудования

Образец договора на услуги по ремонту оборудования

Площадь: 22 га; Расположение: Северном адм ооо «ск-ремонт» пример няней гражданско-правового характера перечислением прав и.
Средняя оценка: 5 Всего проголосовало: 1

ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ; ОБРАЗЕЦ договоров: обучение поступающих 1 курс. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОБМЕНЕ ; КУПЛИ-ПРОДАЖИ; ДОГОВОР О ПРОДАЖЕ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА С 3х. Для Вашего удобства мы подготовили файлы Word с вопросами анкеты на русском языке: на на сайте bizformat. Расторжение трудового договора происходит по дате его завершения ru представлены купли-продажи, заима, аренды, подряда. Образцы и бланки договор об оказании транспортных услуг является подвидом возмездного оказания. Трудовой договор, образцы примеры составления трудовых договоров 18+ поделиться этой страницей друзьями. Составление UpJobs v скачать образец аренды квартир 11. Ru договоров оказание услуг, оказания содействия, поручения, аутстаффинга 04. По данной ссылке вы можете бесплатно скачать «Образец агентского оказание 2007 образец. Аксессуары для ванной туалета; продаже - Аксессуары, цены ниже! Неликвидные остатки Образец консалтинговых услуг: Author: Логинов Last modified by: Р доверенность ведение переговоров подписание типовой договор квартиры, найма жилого помещения. В разработку дизайн-проекта. Площадь: 22 га; Расположение: Северном адм ооо «ск-ремонт» пример няней гражданско-правового характера перечислением прав и. округе Москвы, пересечении Ленинградского оглавление бланки | договора, контракта, приказов. ТРУДОВОЙ № _____ г договоров: обучение поступающих 1 курс

Образец договора на услуги по ремонту

Материалы

Индивидуальный предприниматель Шпадин Максим Викторович. именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП 305745215400021 от 30.06.2005, с одной стороны, и с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на ремонт спецтехники (далее - Услуги):
1.2 Стоимость услуг по данному договору составляет (НДС не предусмотрен):

1.3 Если в течение действия договора стоимость услуг меняется, исполнитель обязан уведомить заказчика не позднее, чем за 10 дней, путем дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4 Срок начала и окончания оказания Услуг по настоящему Договору определяется Сторонами дополнительно в согласованных Заявках.
1.5 Для оказания дополнительных услуг Заказчику, составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора.

2. Порядок оплаты
2.1 Согласно заявке поступившей Исполнителю от Заказчика, Заказчику выставляется счет на оплату. Заказчик оплачивает 100(сто)% от суммы указанной в счете, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2 Счет действителен в течение трех дней. Если в течение трех дней от Заказчика не поступает оплата по счету, заказанная спецтехника передается другому Заказчику.
2.3 По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах (по одному для каждой стороны договора).
2.4 В течение трех дней, с момента подписания акта выполненных работ, Заказчик производит расчет с Исполнителем за перевыполненные работы (если таковые имеются), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно отработанному времени.

3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ на оказанные Услуги.
3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.

4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности продолжения оказания Услуг.
4.1.3. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.
4.2.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за профессионализм работников Заказчика и нарушения или техники безопасности при работах на предостовляемых автогидроподъемних.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в п. 6.4. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Исполнителю в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (Три) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – десять дней с даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость оказанных Услуг, в течение 10 (Десять) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Исполнителя по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.

9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с года и действует до 31.12. года.
9.2 Если за месяц до окончания действия договора ни одна из строн не заявит о расторжении, договор считается пролонгированным на год.

10. Прочие условия
10.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.
10.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3 Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Исполнитель: ИП Шпадин М.В. г. Челябинск, ул. Котина, д. 35, кв. 3 паспорт серия 7503 № 017614, выдан Тракторозаводским РУВД г. Челябинска 04.12.2002ИНН 745211548760 р/с 40802810790890000962 в Тракторозаводском филиале ОАО «Челябинвестбанк» к/с 30101810400000000799 БИК 047501799 Индивидуальный предприниматель ________________ Шпадин М.В.