Договор на выполнение работ по техническому обслуживанию - бланк образец 2016

на выполнение работ по техническому обслуживанию

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: по проведению ежемесячного технического обслуживания по адресу. а так же выполнение работ сопутствующих (необходимых для выполнения) указанным в техническом задании (Приложение №1).

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, согласно Приложению №1.

1.3. Выполняемые работы согласно настоящему Договору, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

1.4. Выполняемые работы, не соответствующие обязательным требованиям государственных стандартов и ведомственным ТУ и ТО, считаются не выполненными.

1.5. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется с момента подписания Договора по « » 2016 года.

1.6. Выполнение работ по ремонту неисправного оборудования проводиться по отдельно заключенному договору.

2.1.1. поручает Исполнителю выполнение работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;

2.1.2. обеспечивает доступ Исполнителю к местам выполнения работ, и выполнение согласованных сроков, необходимых для выполнения работ;

2.1.3. обеспечивает оплату выполненных работ в соответствии с п.4 настоящего Договора;

2.1.4. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.1.5. осуществляет контроль за исполнением настоящего Договора;

2.1.6. обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору;

2.1.7. консультирует Исполнителя по вопросам выполнения Договора на выполнение работ;

2.1.8. производит приемку выполненных работ по настоящему Договору услуг;

2.1.9. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя вправе требовать у Исполнителя соответствующего возмещения.

2.2.1. обязуется выполнить работы в соответствии с объемами, сроками, указанными в настоящем Договоре, надлежащего качества и по цене, предусмотренной настоящим Договором;

2.2.2. самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Договора на выполнение работ;

2.2.3. вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Договора на выполнение работ;

2.2.4. вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Договора на выполнение работ;

2.2.5. вправе получать оплату за выполненные работы по настоящему Договору, в соответствии с п.4 настоящего Договора;

2.2.6. в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Заказчика вправе требовать у Заказчика соответствующего возмещения.

3.1. При завершении выполнения работ, в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт приемки выполненных работ с приложением к нему соответствующих документов в период с 10 по 29-е число каждого месяца.

3.2. Заказчик в течение дней со дня получения документов, подтверждающих выполнение работ, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком документа, подтверждающего выполнение работ.

3.3. В случае несоответствия выполненных работ, требованиям государственных стандартов Российской Федерации, Заказчик и Исполнитель обязаны составить акт с перечнем дефектов. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение дней со дня получения им документов, подтверждающих выполнение работ. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты.

4.1. Выполненные работы, оплачиваются за счет средств федерального бюджета.

4.2. Ежемесячная стоимость работ по договору составляет рублей. Общая сумма договора рублей. НДС не облагается.

4.3. Оплата выполненных работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных соответствующими документами. Счета Исполнителя оплачиваются не позднее дней с момента подписания документов, подтверждающих выполнение услуг.

4.3. Стоимость выполненных работ является постоянной и не подлежит изменению на весь период действия настоящего Договора.

4.4. Датой выполнения работ, считается дата, указанная в документе, подтверждающего выполнение работ.

5.1. В случае некачественного выполнения работ Исполнитель по требованию Заказчика производит их повторно за свой счет.

5.2. В случае недовыполнения, нарушения сроков выполнения работ, утвержденных графиком выполнения работ, Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости недовыполнены работ за каждый день просрочки.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты выполнения работ по вине Заказчика он уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день ее уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости несвоевременно оплаченных выполненных работ, за каждый день просрочки.

5.4. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Заказчику понесенные убытки.

5.5. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика, он несет ответственность в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.7. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.9. Споры и разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров и в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Арбитражным судом .

6.1. Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора, в том числе проводить экспертные проверки.

6.2. При проведении контроля Заказчик и контролирующие органы осуществляют проверку выполненных работ, оказанных услуг, установленного (используемых) оборудования (материалов) с точностью до одной единицы измерения, с применением правил округления (до 0,5, включительно, округляется в меньшую сторону, свыше 0,5 в большую).

7.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента подписания по « » 2016 года включительно.

7.2. В настоящий Договор по соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в письменной форме.

8.1. Форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимой силы – чрезвычайные, непреодолимые, не зависящие от воли и действий Сторон Договора обстоятельства, в связи с которыми Стороны или Сторона оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: пожары, землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия, касающиеся Стороны, которая не может по этой причине выполнить взятые на себя обязательства. Возникновение форс-мажорных обстоятельств освобождает Сторону от ответственности за выполнение принятых ею обязательств.

9.1. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: техническое задание (Приложение №1).

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образцы актов выполненных работ по техническому обслуживанию

Обход должен производиться не реже 1 раза в 3 мес. Выявленные неисправности должны. Сегодня БДО Юникон (bdo) предлагает своим клиентам всестороннюю поддержку в следующих. Поставщикам. Сегодня вы можете принять участие в 760 конкурентных закупочных процедурах. По окончании работ должен быть составлен Акт по форме Исполнителя с Оплата выполненных работ по аварийно-техническому обслуживанию.

Авансовый отчет бланк Авансовый отчет образец бланк Авансовый отчет по командировке. Обучение контрактной системе 44 ФЗ в Москве предназначено для глав контрактных служб. Скачать РД 08.00-60.30.00-КТН-016-1-05: Руководство по техническому обслуживанию и ремонту. Постановление Правительства РФ от 11 апреля 2001 г. n 290 "Об утверждении Правил оказания услуг. Примерный перечень работ и услуг по техническому обслуживанию для ремонта одновременно составляется приемо-сдаточный акт, в котором при квитанция об уплате выполненных работ установленного образца. 3.2.21. Указание Банка России от 12 ноября 2009 г. n 2332-У "О перечне, формах и порядке составления. На этой странице вы можете скачать образцы заявок на обучение или участие в семинаре Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг по новым правилам от 1 января. Мы предоставляем все необходимые для бухгалтерии акты и документы, Требовать оплаты выполненных работ, а при неисполнении Заказчиком срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ. 2015 год. c 2015 года налоговые принимают НДС исключительно в электронном виде. В декларации. 1. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров. Требования, предъявляемые к оформлению актов выполненных работ, Образец указанного акта приведен в приложении к Методическим указаниям услуг), деятельности организации, товарного знака и знака обслуживания, услуги по предоставлению работников (технического и управленческого.

Бланки, Образцы, Шаблоны (Рыба) договоров, актов, соглашений База Ярославля Недвижимость. Акт выполненных работ, акт оказания услуг, образец бланка. Образец бланка акта оказания услуг (выполнения, приёма-сдачи работ) по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых. Форма акта выполненных работ, порядок его составления и подписания. срок подписания акта Образец (типовая форма) акта приемки работ Типовая форма договора о проведении технического осмотра · Что такое договор. Выпуск № 2. Правовые основы охраны труда. Организация безопасного производства работ. 6.8.2. Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту и проверке. Реклама: Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту.

Главная · Образцы договоров. Договор В состав работ по техническому обслуживанию системы охранного видеонаблюдения предоставлять Заказчику на подписание Акт выполненных работ и оказанных услуг с указанием. Главная · Информация Акты выполненных работ О приемке выполненных работ. Ремонт и техническое обслуживание электрооборудования. Поставщикам. Сегодня вы можете принять участие в 5 911 конкурентных закупочных процедурах. Об утверждении Правил по охране труда в строительстве. МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ. Выполнения технического обслуживания и ремонта автотранспортных образцы заполнения первичной документации; Приемо-сдаточный акт подписывается ответственным лицом Исполнителя и Заказчика. Претензии по качеству и объему выполненных работ по техническому обслуживанию. На техническое (сервисное) обслуживание оборудования. г. Подписывать акты выполненных работ в течении 5 (пяти) дней с момента представления. РУКОВОДСТВО ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ. Санкт-Петербург. Деятельность по техническому обслуживанию и эксплуатации Заказчику акт приема-сдачи выполненных работустановленного образца с отражением 2.2.1 До начала проведения работ произвести экспертизу котельной.

Приложение n 4. Перечень работ по содержанию жилых домов. А. Работы, выполняемые при. Выпущена к реализации очередное пособие по применению расценок на монтаж оборудования. 10 млрд рублей превысил объем закупок малого объема Москвы в первом полугодии 2016 года. Исполнительная документация в строительстве: формы актов. Диск №1: Пожарная сигнализация.

Акт выполненных работ (приложение к договору капитального ремонта и технического обслуживания лифтов)

Приложение N ____ к Договору N ____ капитального ремонта и технического обслуживания лифтов от "___"__________ ____ г.

___________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Договором подряда капитального ремонта и технического обслуживания лифтов Заказчика N ______ от "___"__________ ____ г. Подрядчик выполнил следующие работы <1> на объекте _____________________ по адресу ____________________________:

1.1. Подготовка и организация работ.

1.2. Работы по техническому обслуживанию:

- работы в машинном отделении;

- осмотр и устранение неисправностей в кабине;

- осмотр и устранение неисправностей в системе противовеса, канатов;

- проверка и устранение неисправностей электропроводки;

- регламентные работы и др.;

- опробование работы лифта.

1.3. Ремонтные работы:

- замена основных узлов подъемного механизма;

- работы в шахте лифта;

- замена дверей шахты;

- замена кабины, дверей кабины, подвешенных деталей;

- замена аппаратуры пуска, управления и сигнализации;

- опробование работы лифта.

2. Работы выполнены в соответствии с установленными Договором N _____ сроками.

(Если сроки нарушены, то:

Работы выполнены в срок до "___"__________ ____ г. в связи с ____________________________________.)

3. Качество выполненных работ соответствует (или: не соответствует) согласованным Сторонами требованиям. (Вариант дополнительно: Выявлены следующие несоответствия: ____________________________________.)

4. Стоимость выполненных работ составила _______ (______________) рублей, в том числе НДС - _______ (______________) рублей.

5. Стороны взаимных претензий не имеют.

<1> Нормами времени и расценками учтены и отдельно не оплачиваются, поэтому не включены в список работы из п. 4 Приказа Госстроя РФ от 11.07.1997 N 17-43 "Об утверждении норм времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов" (вместе со Сборником норм времени и расценок на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов).

Решено - Акт выполненных работ по ремонту автомобиля образец

После подписания данного акта квартира переходит в полноправное владение к покупателю и вся ответственность за ее сохранность ложится на его плечи. Акт приема-передачи оборудования составляется специальной комиссией, уполномоченной на прием основных средств. Акт взаимозачета акт зачета взаимных требований – это документ, который составляется в случае взаимной задолженности между контрагентами.

настоящего Договора. При поступлении от Заказчика денежных средств на расчетный счет Исполнителя в первую очередь погашается задолженность Заказчика по наиболее ранним Нарядам-заказам и Актам выполненных работ, если такая задолженность имеется.

Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в течение трех банковских дней с момента их получения Заказчиком. Сторонами данного документа могут выступать продавец и покупатель, владелец арендодатель и арендатор, представитель сервисной ремонтной службы и заказчик. Гарантийные обязательства На работы, выполненные по Наряду-заказу, Исполнитель дает гарантию.

Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласованию сторон. Пермь ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ к/с 30101810900000000603, ____________________________________ БИК 045773603; ОГРН 1055092886710 _____________________________________ От Исполнителя ____________/Мингалеев А.

• Акт выполненных работ отражает. работ образец. акты заполняются по шаблону.
• Скачать Образец акта выполненных работ. работ. Образец акта. по ремонту автомобиля.
• Акт выполненных работ по ремонту. работ по ремонту автомобиля". Образцы договоров.

В случае, если по вине Заказчика на автомобиле, находящемся в ремонтной мастерской боксе, приостановлены работы и данный автомобиль не транспортабелен, Исполнитель имеет право начислить Заказчику пени в размере 5000 Пять тысяч рублей. Автомобиль передается Исполнителю Заказчиком либо доверенным лицом Заказчика далее по тексту – Заказчик.Исполнитель не компенсирует Заказчику затраты, связанные с доставкой неисправного автомобиля Исполнителю. Запасные части, снятые или замененные в процессе ремонта технического обслуживания, могут быть возвращены Заказчику, если это согласовано в бланке Наряда-заказа.

На основании подписанного договаривающимися сторонами Наряда-заказа Заказчик производит предоплату в размере 100% расходных материалов и комплектующих, необходимых для выполнения работ, а так же 50% стоимости планируемых работ. ООО «Пермавтотехника», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Мингалеева Артема Фердинандовича, действующего на основании дов.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. Акт приема-передачи товара – это документ, который составляется с целью подтверждения факта передачи товара от одного лица другому.В случае нарушений Заказчиком условий п.

Оригинал Наряда-заказа остается у Исполнителя, а его копия – у Заказчика.настоящего Договора устранение неисправностей производится за его счет. Документы могут передаваться одним юридическим лицом другому по договору, сотрудником в случае его перевода на иную должность, при увольнении, ликвидации структурного подразделения, и пр.

Акт выполненных работ по ремонту автомобиля образец

П. М. П. Бланк Наряда-заказа заполняется Заказчиком. При отказе Заказчика от работ по устранению дефектов, влияющих на безопасность эксплуатации автомобиля, Исполнитель обязан сделать соответствующую запись в Наряде-заказе, а Заказчик обязан подписать данную запись.Форс-мажор Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если причиной тому являются обстоятельства непреодолимой силы в соответствие с ГК РФ.

Предмет договора Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию или ремонту автомобиля Заказчика далее работы согласно подписанному договаривающимися сторонами Наряду-заказу. При недостижении согласия, споры решаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если на автомобиле узле, агрегате, находящемся у Исполнителя на гарантийном учете, возникает неисправность, Заказчик обязан незамедлительно предоставить Исполнителю автомобиль узел, агрегат для устранения неисправности.

Записи о передаче автомобиля в ремонт производятся в Наряде-заказе. Единой формы данного вида акта не.

В акте сдачи приемки выполненных работ отображаются виды и стоимость работ услуг. Гарантийные обязательства на шины, аккумуляторные батареи, лампы накаливания, а также специальное оборудование фургон, автокран, цистерна и т.п. установленное на шасси автомобиля, даются и выполняются непосредственно предприятиями-изготовителями этого оборудования. ДОГОВОР № на возмездное оказание услуг по техническому обслуживанию ремонту автомобиля г.

• Акт приема передачи материальных ценностей – это документ, который является подтверждением факта передачи товарно-материальных ценностей на ответственное хранение.
• Исполнитель приступает к работам после оформления Наряда-заказа и поступления предоплаты от Заказчика.

Акт выполненных работ по ремонту автомобиля образец. Оценка: 77 / 100 Всего: 278 оценок.

11 Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонтам - Консалтинговый проект - EAM

11.1 Планирование проведения работ по ТОиР осуществляется ОГМ. Руководители ремонтных служб структурных подразделений предприятия самостоятельно могут планировать работы по ТО, которые выполняются силами ремонтной службы подразделения и в организации материально-технического снабжения которых не участвует ОГМ.

11.2 Работы по ТОиР планируются с учётом:

• данных о техническом состоянии оборудования и его эксплуатационных показателей, отражённых в паспортах, агрегатных журналах и журналах приёмки и сдачи смен, актах технического осмотра (обследования);
• данных о сроках службы ремонтируемых объектов;
• требований инструкций по эксплуатации конкретного оборудования;
• технологии ведения работ;
• условий производства технологических работ;
• установленного срока эксплуатации сменного оборудования и запасных частей;
• условий работы конкретного оборудования;
• фактического технического состояния оборудования и его срока службы;
• утверждённых сроков службы нормируемых материалов;
• статистических данных;
• заявок подразделений на включение в график проведения работ по ТОиР, ведомостей объёмов работ и ведомостей дефектов.

Для группы оборудования, по которой предусмотрено проведение периодических и (или) стандартных ремонтов, нормативы периодичности и продолжительности работ по ТОиР оборудования, устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, ПТЭ и инструкциями изготовителей оборудования.

11.3 При планировании работ по ТОиР осуществляется:

• анализ записей в агрегатных журналах, журналах приёмки и сдачи смен и актов о выполненных технических обследованиях и осмотрах;
• составление и подача в ОГМ заявок подразделений предприятия на проведение работ по ТОиР, ведомостей объёмов работ и ведомостей дефектов к ним;
• составление сметной документации (при выполнении работ силами подрядных организаций составляется в обязательном порядке);
• составление заказов на изготовление (заявок на приобретение) запасных частей, деталей, узлов, используемых при проведении работ по ТОиР оборудования;
• составление общего годового плана (титульного списка) капитальных ремонтов по предприятию;
• разработка и утверждение годового и (или) месячного графика ремонтов;
• составление планов организации и (или) оперативных (линейных) графиков отдельных ремонтов (при необходимости).

11.4 Работы по ежесменному ТО, выполняемому эксплуатационным, дежурным и ремонтным персоналом, отдельно не планируются, а их выполнение предусматривается в должностных обязанностях работников отдельных профессий, а также в локальных актах предприятия, разрабатываемых в соответствии с разделом 12.1 настоящего Положения.

11.5 Планирование выполнения периодического ТО осуществляется в виде годовых и месячных графиков ТО, разрабатываемых предприятием самостоятельно.
Годовой график ТО может не составляться либо составляться в сокращённом (укрупнённом) виде.
Графики составляются с учётом положений раздела 10 и приложения 6.
Для групп однотипного оборудования, а также типовых узлов и механизмов (конвейерное хозяйство, гидравлические узлы и т.д.) допускается разрабатывать типовые графики ТО.
Графики ТО пересматриваются и утверждаются по мере необходимости. Как правило, месячные графики ТО и ремонтов разрабатываются в одном документе.

11.6 Акт технического осмотра (обследования) составляется в обязательном порядке по видам оборудования, для которых предусмотрены ремонты по техническому состоянию, а также, если его составление предусмотрено нормативными актами по эксплуатации отдельных групп основных средств.
При необходимости акт может составляться и по объектам, для которых предусмотрено проведение периодических ремонтов.
Акт технического осмотра (обследования) для оборудования, эксплуатация которого регламентируется нормативными (нормативно-правовыми) актами, составляется по форме, предусмотренной в соответствующих нормативных (нормативно-правовых) актах.
Для остальных видов оборудования аналогичный акт составляется по форме, утверждаемой предприятием самостоятельно. Образец формы Акта приведен в приложении 7.

11.7 Заявка на включение в план работ по ТОиР составляется подразделением по устанавливаемой предприятием самостоятельно форме и содержит наименование оборудования, его инвентарный номер, предполагаемый вид работ.
Допускается составление сводной заявки по подразделению.

11.8 Заказ на проведение работ по ТОиР составляется при проведении работ силами специализированных подразделений предприятия по форме, устанавливаемой предприятием самостоятельно. В этой форме обязательно указывается наименование оборудования, его инвентарный номер, вид (шифр) работ, заказчик и исполнитель работ.
К заказу прилагаются ведомость дефектов (для ТО ведомость объёмов работ), при необходимости — чертежи, эскизы и т.д.
Заказ подписывается заказчиком и исполнителем работ и утверждается главным инженером либо уполномоченным им лицом.
При проведении работ силами подрядных организаций заказ не составляется, взаимоотношения сторон в данном случае регулируются соответствующими договорами.

11.9 При выполнении работ по периодическому ТО силами специализированных подразделений и (или) организаций составляется ведомость объёмов работ по ТО. Образец формы ведомости объёма работ приведен в приложении 8. Составление ведомости объёма работ является обязательным при выполнении работ сторонними специализированными организациями.
В ведомости объёмов работ указываются инвентарный номер объекта, перечень работ по ТО, потребность в материалах и запасных частях в натуральном выражении, сроки выполнения работ и их исполнители.

11.10 Ведомость дефектов составляется подразделением-заказчиком ремонта отдельно по каждому объекту, имеющему собственный инвентарный номер, подлежащему ремонту в плановом периоде, на основании осмотра и с учётом документально оформленных результатов технических обследований и осмотров в актах, агрегатных, эксплуатационных журналах и т.д. В ведомости дефектов указываются инвентарный номер объекта, вид ремонта, перечень ремонтных работ, потребность в материалах и запасных частях в натуральном выражении, продолжительность выполнения работ и их исполнители (в случае, если они определены на момент составления ведомости).
В приложении 9 приведен образец формы ведомости дефектов.
В случаях, если объём и характер работ не может быть установлен до разборки ремонтируемого объекта, ведомость дефектов составляется подразделением-заказчиком совместно с подразделением-исполнителем ремонта после разборки объекта.
Ведомость дефектов подписывается механиком и начальником подразделения-заказчика и утверждается главным механиком.
На дополнительные работы, не учтённые ведомостью дефектов и не предусмотренные сметной документацией, и возникшие в процессе выполнения ремонтных работ, составляется акт вскрытых работ и дополнительная ведомость дефектов, которая служит основанием для составления дополнительной сметной документации. Форма акта на вскрытые дополнительные работы приведена в приложении 10.
Дополнительная ведомость дефектов составляется по той же форме, что и основная (первоначальная).

11.11 Месячные и годовые графики ТО и ремонтов составляются предприятием на основании заявок подразделений с учётом производственной программы предприятия.
Образцы форм графиков приведены в приложениях 11 и 12.
При разработке графиков ремонтных работ рекомендуется предусматривать резерв для проведения внеплановых работ в размере до 10% от трудоёмкости запланированных работ.
Отклонение от графика ремонтов допускается только с письменного разрешения лица, утвердившего график.

11.12 Решение о включении ремонтных работ в проект годового графика и об очерёдности проведения ремонта принимает главный механик предприятия исходя из:

• имеющихся заявок подразделений предприятия;
• нормативов периодичности проведения ремонтных работ, установленных на предприятии с учётом этого Положения;
• актов, фиксирующих фактическое состояние оборудования.

11.13 Включение в график работ по проведению крупных КР производится при наличии проекта, а привлечение к проведению ремонта подрядных организаций — при условии согласования с ними сроков и объёмов проведения работ.

11.14 Годовые и месячные графики утверждаются главным инженером предприятия.

11.15 Образец формы оперативного (линейного) графика ремонта и инструкция по его составлению приведены в приложении 13.

11.16 Для планирования затрат на проведение ТОиР предприятием может разрабатываться годовой план (титульный список) ТОиР основных фондов предприятия. Образец формы приведен в приложении 14.
В годовом плане (титульном списке) ТОиР отражается наименование ремонтируемого объекта и подразделение, за которым он закреплён, дата последнего КР, стоимость планируемых ремонтных работ с разбивкой по кварталам и с указанием стоимости работ, выполняемых собственными силами и подрядным способом.
Годовой план (титульный список) согласовывается с главными специалистами (главным инженером, главным экономистом) и утверждается руководителем предприятия.

11.17 При необходимости проведения внеплановых ремонтов в утверждённые годовой план (титульный список) и график ремонтов вносятся коррективы.
Для этого подразделение-заказчик (инициатор внепланового ремонта) обосновывает необходимость выполнения данного ремонта и указывает предусмотренные планом работы, выполнение которых предлагается перенести на более поздний срок.
Изменения, вносимые в годовые планы (титульные списки) согласовываются и утверждаются в том же порядке, что и исходные документы.

11.18 Для организации планирования ТО, ТР и КР предприятие самостоятельно устанавливает сроки и порядок подачи, рассмотрения и утверждения внутренних документов (заявок, заказов, ведомостей объёмов работ, ведомостей дефектов, графиков и т.д.). Формы внутренних документов по отношению к формам документов, приведенным в Приложениях, могут дополняться графами по усмотрению руководителей служб предприятия с целью отображения дополнительных данных для наиболее полного представления информации в соответствии с требованиями нормативной документации, действующей на предприятии.

Образцы договоров: Образец договора подряда на выполнение работ

Договор подряда на выполнение работ

г. Москва "01" мая 2015 г.

ООО "Иванов". в лице и.о. директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО "Петров" именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту: ____________(далее – Техника).

1.2. Дата и время предоставления Техники для выполнения работ по ремонту и/или техническому обслуживанию (далее по тексту - Ремонт) согласовывается сторонами в заявке на ремонт техники.

1.3. Ремонт техники Заказчика осуществляется на станции технического обслуживания, расположенной по адресу: 111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111.

1.4. Работы (услуги) считаются выполненными и принятыми после подписания Заказчиком Акта выполненных работ (услуг).

1.5. К условиям настоящего договора не применяется положение Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.92г. иных нормативных правовых актов, принятых в соответствие с указанным законом, поскольку ремонтируемое транспортное средство является коммерческим и не используется Заказчиком исключительно для личных, семейных, домашних нужд.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ (услуг) по каждому из ремонтов определяется индивидуально, в соответствии с прейскурантом (Приложение № 1);

2.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в российских рублях на следующих условиях:- Заказчик оплачивает 50 (пятьдесят) % от стоимости согласованной в расчете предварительной цены после выставления Подрядчиком счета на предоплату в течение 5-ти банковских дней, оставшуюся сумму Заказчик оплачивает после выставления Подрядчиком счета за выполненный объем работ (услуг) в соответствии с п.2.1. договора в течение 5-и банковских дней после окончания работ (услуг).

2.3. Днем оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или день оплаты по счету в кассу Подрядчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

а) своевременно предоставить заявку и технику для выполнения ремонтных работ (услуг) по Договору;

б) своевременно произвести оплату согласно п. 2.2 настоящего Договора и выставленным счетам Подрядчика;

в) подписать акт выполненных работ (услуг) в согласованную дату при отсутствии претензий к качеству выполненных работ (услуг).

г) забрать отремонтированную технику со склада Подрядчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об окончании ремонта и 100 (сто) % оплаты.

3.2. Обязанности Подрядчика:

а) выполнить работу/оказать услугу, точно следуя предоставленной заявке;

б) выполнить работу/оказать услугу качественно и в сроки, согласованные Сторонами в заявке на проведение ремонта;

в) выполнить работы (услуги) по ремонту в соответствии с нормативно-технической, эксплуатационно-ремонтной и технологической документацией заводов-изготовителей;

г) устранить недостатки выполненной работы (услуги) по ремонту за свой счет, если они выявлены в течение гарантийного срока после выполнения ремонта и допущены по вине Подрядчика.

3.3. Заказчик имеет право:

а) проверять ход и качество выполнения работ (услуг) по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика;

б) требовать в пределах установленного Подрядчиком гарантийного срока, устранения недостатков работ (услуг), дефектов изготовления или брака материалов и запчастей, возникших по вине Подрядчика, за счет Подрядчика.

4.1. В случае проявления дефекта изготовления или брака материала и запчастей, эти детали заменяются по гарантии за счет Подрядчика. В случае выявления дефектов в работе по ремонту и техническому обслуживанию техники в течение гарантийного срока, Подрядчик за свой счет устраняет данные дефекты.

Гарантийная станция – отдел сервиса, расположенный по адресу: 111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111.

4.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ и оказанных услуг: гарантия на слесарные - 30 дней, электрические - 30 дней, на запасные части, связанные с электрооборудованием - гарантии нет в том случае, если установлено, что установка дополнительного оборудования привела к сбою в работе других механизмов машины, Гарантийные обязательства на работы и услуги выполняются фирмой только при предъявлении акта приемки техники и техпаспорта. Гарантия на услуги и работы, выполненные с использованием материалов заказчика не предоставляется. Гарантийные обязательства сохраняются при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и технического обслуживания, изложенных в «Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию» на данную модель техники и\или другой нормативно-технической документации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ (УСЛУГ)

5.1. При завершении работ и оказании услуг Подрядчик предоставляет Заказчику акт и заказ-наряд о фактически выполненной работе и оказанной услуге согласно заявке Заказчика.

5.2. Заказчик или его доверенное лицо, на основании выданной доверенности, подписывает акт выполненных работ (услуг) и заказ-наряд.

5.3. В случае не подписания акта о приемке работ (услуг) и заказ-наряда, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ. При отсутствии мотивированного отказа, акт о приемке работ (услуг) и заказ-наряд считается подписанным.

5.4. В случае возникновения необходимости произвести виды ремонта (услуг), не предусмотренные заявкой, Заказчик имеет право заявить о дополнительном виде ремонтных работ или оказываемых услугах в письменном виде за дополнительную плату, с последующим одобрением Подрядчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Договора, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не может оказать влияние, за возникновение которых не несет ответственности (например, землетрясение, наводнение, война, решения и постановления Правительства).

6.3. В случае невыполнения Подрядчиком п.3.2 настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать с Подрядчика уплаты пеней из расчета 0,1 % за каждый день просрочки выполнения ремонтных работ или оказанных услуг, что не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему Договору, но не более 10% от суммы договора.

6.4. В случае невыполнения либо частичного невыполнения Заказчиком п.2.2 настоящего Договора, Подрядчик освобождается от исполнения принятых обязательств по ремонту техники на срок задержки оплаты и вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от неоплаченной суммы.

6.5. В случае невыполнения Заказчиком п.3.1(г) настоящего Договора, Заказчик оплачивает услуги Подрядчика по хранению техники. Стоимость хранения одной единицы техники составляет 300 рублей в сутки.

6.6. Ответственность Подрядчика за повреждение, порчу или утрату техники наступает с момента принятия техники в ремонт и прекращается с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ (услуг).

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

7.2. Споры, возникающие при исполнении, расторжении настоящего договора, Стороны будут решать путем переговоров, неурегулированные путем переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора могут быть направлены по факсимильной связи или электронной почте. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить другой стороне о результатах рассмотрения претензии в течение 15 календарных дней с момента получения претензии. Ответ на претензию дается в письменной форме и может быть направлен по факсимильной связи или электронной почте.

7.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменными соглашениями Сторон.

7.5. При изменении наименований организаций, юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

7.6. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

7.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

По согласованию Сторон, после окончания срока действия, данный договор может быть пролонгирован.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРО Н